Г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 – пс-20 «Чесменская»


НазваниеГ. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 – пс-20 «Чесменская»
страница8/19
ТипДокументы
blankidoc.ru > Договоры > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Работы по Договору должны быть начаты, завершены и производиться в соот­ветствии с настоящим разделом и Графиком выполнения и финансирования работ (Приложение №3).

При этом:

5.1.1.Сроки начала Работ – с момента подписания настоящего договора.

5.1.2.Срок окончания Работ – не позднее «____» ___________ 20__ года.

К указанному сроку Генеральный подрядчик обязан завершить выполнение всех Работ в соответствии с условиями Договора, оформить и передать Заказчику всю документацию на выполненные Работы, включая документы на материалы и оборудование, и сдать результат выполненных Работ (Объект) Заказчику по Акту.

5.2. После утверждения Заказчиком проектно-сметной документации к Договору Стороны с учетом установленного срока окончания Работ (п. 5.1.2. Договора) могут согласовать уточненный график строительства Объекта, обязательный для исполнения Генеральным Подрядчиком.

5.3. Сроки выполнения Работ могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных Работ является ________________________________________ или лицо, им назначенное.

6.2. Ответственным со стороны Генерального подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных Работ является ________________________________ или лицо, им назначенное.

6.3. По мере выполнения Генеральным подрядчиком проектных и изыскательских работ по настоящему Договору Генеральный подрядчик в сроки, установленные в Графике выполнения и финансирования работ (Приложение №3), передает Заказчику отчетную документацию по инженерным изысканиям по форме и в комплектации согласно требованиям СНиП 11-02-96, в 4 (четырех) экземплярах с приложением электронного варианта, исходно-разрешительную документацию, готовую проектно-сметную документацию по накладной в 4 (четырех) экземплярах с приложением экземпляра на электронном носителе, а также акт сдачи-приемки проектной продукции в 2 (двух) экземплярах.

При выполнении Генеральным подрядчиком всех остальных работ по настоящему Договору Генеральный подрядчик по мере выполнения отдельных видов работ по Договору, представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (фор­ма КС-3), соответствующую исполнительную документацию, фиксирующую ход выполнения, окончания и оформления соответствующих видов Работ (включая, но, не ограничиваясь: акты на скрытые работы и т.п.).

6.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения всей указанной в п.6.3 настоящего Договора документации обязан подписать ее и возвратить Генеральному подрядчику или направить мотивированный отказ. Основанием для отказа Заказчика в подписании указанных в пункте 6.3. настоящего Договора документов может являться также непредставление Генеральным подрядчиком (в том числе, представление не в полном объеме) или ненадлежащее составление комплекта исполнительной документации.

В случае обнаружения при приемке работ отступлений Генерального подрядчика от проектно-сметной документации или Договора, ухудшивших результаты работ, или обнаружения иных недостатков в работе Сторонами составляется акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, а также Заказчиком устанавливается срок для устранения недостатков Генеральным подрядчиком.

При отказе Генерального подрядчика от составления акта, указанного в настоящем пункте Договора, в течение пяти дней с момента получения извещения от Заказчика об обнаруженных недостатках Заказчик привлекает для фиксации и качественной оценки обнаруженных недостатков третье лицо, соответствующее требованиям законодательства к лицу, осуществляющему производство аналогичных работ. В этом случае Генеральный подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им расходы по привлечению третьего лица.

До устранения недостатков объемы работ, выполненные с отступлениями от проекта (недостатками), к оплате не предъявляются.

6.4.1. В течение пяти дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке проектных и изыскательских работ, актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), представляемых Генеральным подрядчиком ежемесячно и указанных в п. 6.3., 6.4. Договора, Генеральный подрядчик обязан выставить и передать Заказчику счет-фактуру.

6.5. Заказчик в целях предупреждения недостатков и нарушения сроков выполнения Работ в течение действия настоящего Договора проверяет ход и качество выполнения работ, соблюдение норм пожарной безопасности, строительных норм и правил без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

6.6. По окончании выполнения Генеральным подрядчиком на условиях, предусмотренных настоящим Договором, всех видов и объемов Работ, указанных в проектной и изыскательской документации, в сметах, другой технической документацией, передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации на выполненные Работы, Генеральный подрядчик обязан передать Заказчику результат выполненных Работ (Объект) по Акту приемки законченного строительством Объекта «под ключ» (форма КС – 14).

6.7. Генеральный подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности завершенного строительством Объекта к сдаче Заказчику.

Уведомление направляется Заказчику посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Заказчика или с нарочным. Датой вручения указанного уведомления будет считаться дата его получения Заказчиком. Одновременно с уведомлением о проведении приемки Объекта Генеральный подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации.

6.8. Окончательная приемка результата выполненных Работ производится Заказчиком при наличии следующих обязательных условий:

  • наличие подписанных полномочными представителями Сторон Актов о приемке выполненных работ (форма КС – 2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3) по всем видам и объемам Работ, указанным в проектно-сметной документации;

  • отсутствие разногласий между Сторонами по объему и качеству выполненных Работ;

  • передача Генеральным подрядчиком Заказчику полного комплекта исполнительной документации на все выполненные Работы в 4 (Четырёх) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (Одном) экземпляре в электронном виде с возможностью редактирования;

  • наличие у Заказчика документов, свидетельствующих о положительных результатах испытаний смонтированного оборудования, в тех случаях, когда в силу действующих нормативных актов Российской Федерации приемка оборудования без предварительных испытаний не допускается;

  • передача Генеральным подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих соответствие принимаемого Объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

  • наличие положительных заключений органов надзора о возможности приемки Объекта в эксплуатацию;

  • подписание Акта сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию с участием представителей организаций, осуществляющих контроль и/или надзор за приемкой Объекта в эксплуатацию в силу действующего законодательства, и Акта об устранении замечаний, выявленных при сдаче-приёмке Объекта.

6.9. О необходимости проведения приемки скрытых этапов работ Генеральный подрядчик обязан уведомить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до проведения приемки. В случае неявки уполномоченного представителя Заказчика Генеральный подрядчик вправе приостановить дальнейшее выполнение работ до момента приемки скрытых работ Заказчиком. При этом срок выполнения работ продлевается на все время приостановления работ Генеральным подрядчиком.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РЕЗУЛЬТАТА НЕЗАВЕРШЕННЫХ РАБОТ

7.1. В случае расторжения Договора в порядке, предусмотренном разделом 12 Договора, передача результата незавершенных Работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

7.2. Приемка результата незавершенных Работ производится Сторонами путем подписания Акта приема-передачи результата незавершенных Работ, содержащего следующие сведения:

  • общая степень готовности Объекта в процентном выражении;

  • данные о видах и объемах Работ, фактически выполненных Генеральным подрядчиком на момент составления Акта приема-передачи результата незавершенных Работ, в процентном отношении к смете;

  • данные об оборудовании, установленном (смонтированном) в результате выполнения Работ;

  • данные об Актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3), подписанных Сторонами до даты частичного отказа от исполнения Договора;

  • данные об Актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3), составленных Генеральным подрядчиком и представляемых Заказчику за отчётный период, в котором произошел частичный отказ от исполнения Договора.

7.3. Предусмотренный пунктом 7.2. Договора Акт приема-передачи результата незавершенных Работ с приложением Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3) и комплекта исполнительной документации за последний отчетный период Генеральный подрядчик должен представить Заказчику с приложением недостающих в комплектах исполнительной документации, документов, а также документов, указанных в пунктах 2.7.,2.8.,2.9. и абзаце шестом пункта 7.2. Договора, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня расторжения Заказчиком Договора. Все перечисленные документы должны быть подписаны со стороны Генерального подрядчика.

7.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Генерального подрядчика Акта приема-передачи результата незавершенных Работ, соответствующего требованиям настоящего Договора, с приложением всех документов, предусмотренных Договором, обязан направить Генеральному подрядчику подписанный Заказчиком Акт приема-передачи результата незавершенных Работ с приложением подписанных Заказчиком Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат за последний отчётный период, либо письменный мотивированный отказ от приёмки результата незавершенных Работ по объему и/или качеству.

7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приема-передачи результата незавершенных Работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

7.6. Невыполнение либо ненадлежащее выполнение Генеральным подрядчиком требований пункта 7.3. Договора о предоставлении Заказчику документов признается отказом Генерального подрядчика от передачи результата незавершенных работ и подписания акта приема-передачи результата незавершенных Работ.

7.7. В случае отказа Генерального подрядчика от передачи Заказчику результата незавершенных Работ Заказчик вправе произвести приемку результата незавершенных Работ в одностороннем порядке.

7.8. Приёмка результата незавершенных работ в одностороннем порядке производится Заказчиком путем составления одностороннего Акта приема-передачи результата незавершенных Работ. Односторонний Акт приема-передачи результата незавершенных Работ составляется Заказчиком на основании данных, указанных в Актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3), подписанных Сторонами до момента частичного отказа от исполнения Договора. В указанном случае основанием для определения объема и видов Работ, фактически выполненных Генеральным подрядчиком, а также их стоимости, будут являться данные о Работах, принятых Заказчиком, содержащиеся в упомянутых Актах и Справках.

7.9. Результат незавершенных Работ считается принятым Заказчиком с момента составления и подписания Заказчиком одностороннего Акта сдачи-приемки результата незавершенных работ. Второй экземпляр указанного акта Заказчик направляет Генеральному подрядчику.

7.10. Все расходы, связанные со сдачей Генеральным подрядчиком и приемкой Заказчиком (в том числе оценкой Объекта незавершенного строительства) результата незавершенных Работ, а в случае необходимости расходы, связанные с консервацией Объекта, вызванной по вине Генерального подрядчика, возлагаются на Генерального Подрядчика.
8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1. По настоящему Договору Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора перечисляет Генеральному подрядчику аванс в размере ___________ руб. (Сумма прописью) рублей 00 коп. в том числе НДС (___%) _____________ руб. (Сумма прописью) рублей 00 коп., что составляет:

____ % (не более 10%) от стоимости проектно-изыскательских работ, выполняемых по настоящему Договору, указанной в абзаце втором пункта 2.1. настоящего Договора.

В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных ПИР Заказчик перечисляет Генеральному подрядчику аванс на поставку оборудования в размере ______________ руб. (Сумма прописью) рублей 00 коп., в том числе НДС (___%) ___________ руб. (Сумма прописью) рублей 00 коп., что составляет ____ % (не более 50%) от стоимости оборудования, указанной в четвертом абзаце пункта 2.1. настоящего Договора.

8.2. Заказчик оплачивает Генеральному подрядчику выполненные и принятые Работы на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ и выставляемых счетов-фактур в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

Предельный срок исполнения Заказчиком обязательства по оплате за выполненные Генеральным подрядчиком по настоящему Договору Работы равен двум календарным месяцам с момента подписания Акта или иного документа, свидетельствующего об окончании Работ по настоящему Договору.

8.3. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

8.4. Оплата выполненных Работ производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика.

8.5. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок на выполненные Работы исчисляется с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта «под ключ» и составляет 2 (два) года.

9.2. Гарантийный срок на материалы и оборудование, предоставленные Генеральным подрядчиком, равен гарантийному сроку на материалы и оборудование, установленному предприятиями – изготовителями, но не может составлять менее 2 (двух) лет с даты передачи Генеральным подрядчиком результата выполненных Работ Заказчику.

9.3. Гарантийные обязательства Генерального подрядчика подразумевают обеспечение Генеральным подрядчиком в течение гарантийных сроков, указанных в пунктах 9.1. и 9.2. Договора, ремонт/замену неисправного оборудования и/или устранение дефектов производства и/или монтажа, устранение недостатков в проектно-сметной документации.

9.4. Действия по ремонту/замене оборудования и/или по устранению дефектов производства и/или монтажа осуществляются силами и за счет Генерального подрядчика непосредственно по месту установки оборудования.

9.5. В случае выявления в период гарантийного срока недостатков выполненных Работ Заказчик извещает Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик обязан направить уполномоченного представителя в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения извещения Заказчика для составления двустороннего акта. В случае неявки представителя Генерального подрядчика в установленный срок Заказчик составляет односторонний акт, являющийся основанием для предъявления претензий и исков со стороны Заказчика и один экземпляр акта направляется Генеральному подрядчику для устранения недостатков выполненных Работ.

9.6. Срок для ремонта/замены оборудования устанавливается 30 (тридцать) календарных дней с даты получения Генеральным подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика.

9.7. Срок для устранения дефектов производства и материалов – 15 (пятнадцать) календарных дней, а для дефектов монтажа – 10 (десять) календарных дней, с даты получения Генеральным подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика.

9.8. В случае если для выполнения действий, предусмотренных пунктами 9.6. и 9.7. Договора, необходим более длительный срок, этот срок должен быть письменно согласован Сторонами.

9.9. Гарантийный срок продлевается на время, потребовавшееся на устранение недостатков.

9.10. В случае нарушения Генеральным подрядчиком установленных настоящим Договором сроков устранения дефектов Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно либо с привлечением третьих лиц и потребовать от Генерального подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента заявления соответствующего требования Заказчиком.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За нарушение сроков выполнения Работ Заказчик вправе требовать от Генерального подрядчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости недовыполненных Работ за каждый день просрочки. В случае невозможности определения стоимости недовыполненных работ или в случае, когда Работы выполнены, но по причинам, не зависящим от Заказчика, результат Работ не передан Заказчику в установленный настоящим Договором срок, Заказчик вправе требовать от Генерального подрядчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости Работ, установленной в п. 2.1. Договора (или в Дополнительном соглашении) за каждый день просрочки.

Общий срок начисления указанных пеней не может превышать 3 (трех) месяцев со дня нарушения Генеральным подрядчиком условий Договора.

10.2. В случае превышения сроков выполнения Работ свыше 30 (тридцати) календарных дней Заказчик вправе требовать от Генерального подрядчика уплаты, в дополнение к п. 10.1. Договора, штрафа в размере 10 (десяти) % от стоимости недовыполненных Работ.

10.3. В случае превышения сроков выполнения Работ свыше 60 (шестидесяти) календарных дней Заказчик дополнительно к санкциям, оговоренным в п.п. 10.1.,10.2. настоящего Договора, вправе требовать от Генерального подрядчика уплаты штрафа в размере 5 (пять)% от стоимости недовыполненных Работ.

10.4. В том случае, если Генеральный подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил до­пущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Генерального подрядчика либо за свой счет с возложением на Генерального подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, взыскать с последнего штраф в размере 20 (двадцать) % стоимости Работ по устранению недостатков.

10.5. За нарушение Заказчиком сроков исполнения обязательства по оплате по настоя­щему Договору Генеральный подрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ) за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.

10.6. Пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке (простым письменным уведомлением) уменьшить размер штрафных санкций (до нуля), которые она имеет право начислить другой Стороне, а также срок их начисления. При этом такие уведомления будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора с даты, указанной в уведомлении, и Договор будет действовать в части, не противоречащей таким уведомлениям.

10.7. Все расходы, вызванные обнаружением в ходе строительства Объекта необходимости проведения дополнительных работ, увеличивающие сметную стоимость строительства Объекта и не учтенные в проектно-сметной и иной технической документации, возлагаются на Генерального подрядчика, выполнившего проектные и изыскательские работы.

10.8. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

10.9. Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.

10.10. Внесудебным основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором, является письменное признание предъявленных санкций на основании заявленной ему письменной претензии.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые возникли помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть и предотвратить, и мешающих Сторонам выполнить все или некоторые обязательства, оговоренные в настоящем Договоре.

11.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы время, определенное для выполнения обязательств Сторонами, переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. Если вышеуказанные обстоятельства длятся более 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, при этом ни одна из Сторон не вправе выдвигать по отношению к другой Стороне требования компенсации за понесенные в связи с таким расторжением убытки.

11.3. Сторона, в отношении которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону о возникновении и предполагаемой длительности обстоятельств, препятствующих выполнению взятых на себя Сторонами обязательств, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств, а также в течение 7 (семи) рабочих дней со дня указанного уведомления предоставить другой Стороне доказательства обращения в компетентный орган либо организацию за подтверждением факта наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Соответствующая справка компетентного органа или организации должна быть представлена Стороной, в отношении которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, в течение 20 (двадцати) дней с момента наступления указанных обстоятельств.

11.4. В случае непредставления одной Стороной другой Стороне указанных в п. 11.3 настоящего Договора доказательств соответствующая Сторона не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

11.5. Прекращение обязательств какой-либо из Сторон по настоящему Договору в связи с любыми обстоятельствами, перечисленными в п. 11.1 настоящего Договора, не влияет на необходимость исполнения соответствующей Стороной своих обязательств, не затронутых действием указанных обстоятельств, и такая Сторона, а также ее правопреемники несут полную ответственность за неисполнение указанных обязательств.

11.6. Указанные в п. 11.1 настоящего Договора обстоятельства не могут являться основанием для освобождения одной из Сторон от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если они не делают исполнение обязательств невозможным, а затрудняют такое исполнение или лишают Сторону выгод, на которые она могла рассчитывать при заключении настоящего Договора.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

12.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

12.3. Основаниями для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, помимо предусмотренных п. 11.2 настоящего Договора, являются:

  • просрочка Заказчиком оплаты выполненных по настоящему Договору Работ на срок свыше 90 (девяносто) календар­ных дней или возбуждение в отношении Заказчика процедуры банкротства;

  • просрочка Генеральным подрядчиком начала исполнения настоящего Договора, либо выполнение Работ с нарушением сроков выполнения Работ, установленных в графике производства Работ, согласованном Сторонами;

  • просрочка Генеральным подрядчиком всех предусмотренных Договором сроков выполнения Работ на срок свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, возбуждение в отношении Генерального подрядчика процедуры банкротства;

  • отступления Генерального подрядчика от условий Договора или иные недостатки результата работ, которые не устранены в течение 30 (тридцати) дней либо являются существенными или неустранимыми, а также систематическое неисполнение Генеральным подрядчиком иных возложенных Договором обязательств;

  • отсутствие (отзыв) Свидетельства _____________________ (перечислить регистрационные номера Свидетельств).

12.4. Сторона, принявшая решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, направляет письменное уведомле­ние другой Стороне за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемого срока расторжения с обоснованием причин расторжения.

12.5. В случае расторжения Договора Генеральный подрядчик обязан:

12.5.1. передать Заказчику результат незавершенных Работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

12.5.2. в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления возвратить Заказчику по акту приема-передачи имущество, переданное Заказчиком для выполнения Работ и не использованное Генеральным подрядчиком до момента отказа от исполнения Договора;

12.5.3. в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня передачи результата незавершенных работ возвратить Заказчику денежные средства, полученные Генеральным подрядчиком в качестве аванса по Договору и не израсходованные до момента отказа от исполнения Договора. При этом под неизрасходованными средствами понимается разница между суммой полученного аванса и суммой, подтвержденной Справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС – 3), подписанными обеими Сторонами;

12.5.4. осуществлять гарантийный ремонт оборудования, а также устранять дефекты оборудования, дефекты производства и монтажа выполненных Работ, на фактически выполненные Работы и установленное оборудование, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

12.6. В случае расторжения Договора Заказчик обязан:

12.6.1. принять от Генерального подрядчика результат незавершенных Работ на условиях, предусмотренных Договором;

12.6.2. оплатить Генеральному подрядчику фактически выполненные Работы в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи Генеральным подрядчиком результата незавершенных Работ Заказчику, за вычетом убытков и неустойки, подлежащих возмещению (оплате) в соответствии с условиями настоящего Договора;

12.6.3. принять от Генерального подрядчика денежные средства, полученные Генеральным подрядчиком в качестве аванса по Договору и не израсходованные до даты частичного отказа от исполнения Договора;

12.6.4. принять от Генерального подрядчика имущество, переданное Заказчиком для выполнения Работ и не использованное Генеральным подрядчиком до даты частичного отказа от исполнения Договора.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии.
14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

14.2. Настоящим Генеральный подрядчик подтверждает, что он уведомлен Заказчиком об объеме и содержании Работ по настоящему Договору, а также ознакомлен с требованиями Заказчика к результатам Работ, выполняемых Генеральным подрядчиком по настоящему Договору.

14.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Генеральный подрядчик.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

14.5. Договор составлен на ____ листах и подписан в двух экземплярах равной юридической силы, по одному экземпляру для каждой Стороны.

14.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

14.7. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.
Заказчик:

ОАО «СПб ЭС»,

ИНН 7826074344 КПП 781001001.

Юридический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А.

Фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А.

Тел.: 676-34-50 Факс: 676-34-67.

р/с в ________________________________________;

к/с ___________________________________________, БИК _______________________.

ОКПО ________________________________, ОКОНХ ___________________________.

Генеральный подрядчик:

____________________________, ИНН _________________КПП__________________.

Адрес по учредительным документам: __________, фактический адрес: ____________,

Тел.:_____________________________Факс:____________________________________.

р/с _____________________________в ________________________________________;

к/с ___________________________________________, БИК _______________________.

ОКПО _______________________________, ОКОНХ ____________________________.
Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок с даты изменения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Техническое задание;

2. Смета;

3. График выполнения и финансирования работ.

Данные приложения являются неотъемлемой частью Договора.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Заказчик Генеральный подрядчик

ОАО «СПб ЭС»
Генеральный директор
_____________/В.В. Самоталин/ _________ /_____________/

М.П. М.П.

Пример заполнения Приложения № 3

Приложение № 3 к Договору №
от « » ______________ 2012 г.

График выполнения и финансирования работ.

Наименование работ:

Начало выполнения работ: «__» __________ _________ г.

Окончание выполнения работ: «__» __________ _________ г.




Наименование этапа

Начало выполнения работ

Окончание выполнения работ




Стоимость работ

График выполнения работ, в месяцах

месяц

месяц

месяц

месяц

1

Работа № 1

*.*.2012


*.*.2012


оплата

241 478

72 443*







169 034










241 478




2

Работа № 2

*.*.2012


*.*.2012


оплата

1 658 522

497 556*







1 160 965










1 658 522







ИТОГО:










1 900 000

570 000

0,00

1 900 000

  1. 330 000

* Аванс (в случае, предусмотренном Договором)
ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
Заказчик Генеральный подрядчик

ОАО «СПб ЭС»
Генеральный директор
_____________/В.В. Самоталин ____________ /_____________/
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Похожие:

Г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 – пс-20 «Чесменская» iconОбразец заявления (доверенности) для оформления визы на детей в консульском отделе греции
Санкт-Петербург 07. 07. 1977г., проживающегопо адресу: Санкт-Петербург, ул. Морская кв. 7

Г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 – пс-20 «Чесменская» iconГ. Санкт-Петербург, 01 апреля 2011 г
Я, Иванов Иван Иванович 1980 года рождения, паспорт 4000 100000, выданный 01. 01. 1999г. 100 отделением милиции Калининского района...

Г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 – пс-20 «Чесменская» iconГу «Многофункциональный центр» Адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул....
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, д. 101, литер А, помещение 5Н. Телефон: 573-90-28

Г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 – пс-20 «Чесменская» iconПубличное акционерное общество «банк «санкт-петербург»
Публичным акционерным обществом «банк «санкт-петербург» собственных размещенных акций

Г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 – пс-20 «Чесменская» iconИнструкция пользователя № спб002 Проект “Автоматизация цпк ниу вшэ...
Для работы сотрудников цпк москвы и филиала Санкт-Петербург в бд системы созданы два реестра

Г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 – пс-20 «Чесменская» iconАренды нежилого помещения г. Санкт-Петербург июля 2009 года
С РФ 78 №004632209, за основным регистрационным номером 1047844014998, место нахождения: 195197 Санкт-Петербург, Кондратьевский пр.,...

Г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 – пс-20 «Чесменская» iconДоверенность (Санкт-Петербург)
Юрьевича, 31 января 1961 года рождения, место рождения г. Бердичев, пол мужской, паспорт: 41 05 806934, выдан Управлением внутренних...

Г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 – пс-20 «Чесменская» iconРешение о нарушении законодательства о контрактной системе по делу...
Гбоу впо «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»

Г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 – пс-20 «Чесменская» iconРуководство пользователя Санкт-Петербург
Нто на земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или госсобственность на которые не разграничена,...

Г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7 – пс-20 «Чесменская» iconУтверждено
Санкт-Петербургского РФ ао «Россельхозбанк», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 41, лит. А

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на blankidoc.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
blankidoc.ru