ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИя ЗАКАЗА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ заявки на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе, должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями настоящей документации об аукционе, все формы должны быть отпечатаны и заполнены по всем пунктам приложенных образцов. Все документы должны иметь четкую печать текстов.
При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
Форма 1 «Заявка на участие в аукционе»
1. Заявка на участие в аукционе – документ, письменно подтверждающий согласие участника размещения заказа на участие в аукционе на условиях, установленных документацией аукционе, а также подтверждающий соответствие участника размещения заказа требованиям действующего законодательства.
2. В данной форме заполняются все пропуски. Данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения Участникам размещения заказа.
3. Заявка на участие в аукционе должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена соответствующей печатью (в случае ее наличия).
Форма 2 «Сведения о качестве работ».
1. В данной форме заполняются все пропуски. При заполнении формы 2 Участником размещения заказа должны быть учтены все примечания к данной форме.
2. В форме 2 Участником размещения заказа приводятся следующие сведения.
- сведения о качестве работ, в т.ч. сведения:
- о системе контроля качества выполняемых работ, в т.ч. применяемых материалов (указать порядок осуществления контроля за качеством работ и качеством применяемых материалов),
- о выполнении требований государственных стандартов, санитарных норм и правил
(приводится перечень государственных стандартов, СНиП, правил производства, санитарных и других норм и правил, которые будут соблюдены при выполнении работ),
- об организационных решениях при выполнении работ (обеспечение руководства, текущего контроля, режима работы и т.п.) и графика производства работ
- о применяемых мероприятиях по технике безопасности, пожарной безопасности.
Срок предоставления гарантий качества работ и порядок содержания объекта в гарантийный период (указать продолжительность гарантийного периода и обязанности Подрядчика по содержанию объекта в этот период)
3. Форма 2 должна быть оформлена на бланке организации (в случае наличия) подписана уполномоченным лицом и скреплена соответствующей печатью (в случае ее наличия).
Форма 3 «Сведения об участнике размещения заказа»
В данной форме заполняется таблица.
Пункты 1-6 таблицы, указанной в этой форме, являются обязательными для заполнения Участником размещения заказа. Пункты 7-12 заполняются по желанию Участником размещения заказа.
3. Форма 3 должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена соответствующей печатью (в случае ее наличия).
Форма 4 «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – Участника размещения заказа»
В форме 4 заполняются все пропуски.
Все данные, приведенные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения Участникам размещения заказа.
Данная форма заполняется и представляется на участие в аукционе в случае, если уполномоченным представителем участника размещения заказа является лицо, не имеющее право в соответствии с документами действовать без доверенности от имени участника размещения заказа.
Форма 5 Договор об обеспечении заявки на участие в аукционе
1. Договор об обеспечении заявки на участие в аукционе - это документ, на основании которого вносятся денежные средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и осуществляется их возврат.
2. Договор об обеспечении заявки на участие в аукционе оформляется в двух экземплярах.
3. Договор об обеспечении заявки на участие в аукционе подписывается уполномоченным лицом и скрепляется соответствующей печатью (в случае ее наличия).
4. Договора об обеспечении заявки на участие в аукционе не прошиваются совместно с документами, входящие в состав заявки на участие в аукционе.
5. В данной форме заполняются все пропуски.
Данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения Участникам размещения заказа.
РАЗДЕЛ 6
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ для муниципальных нужд Гаврилово-Посадского муниципального района
___________________ г. Гаврилов Посад
_______________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________________________________________________________________ действующего на основании _________________________________ с одной стороны, и Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Астафьева Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава Гаврилово-Посадского муниципального района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Настоящий Контракт заключается Заказчиком от имени Гаврилово-Посадского муниципального района в целях обеспечения муниципальных нужд Гаврилово-Посадского муниципального района.
1.2. В соответствии с протоколом открытого аукциона от _________________№____________ Подрядчик обязуется выполнить строительство объекта «Корректировка проекта межпоселкового газопровода г. Гаврилов Посад - Осановец Гаврилово-Посадского района (1 Пусковой)» в соответствии с проектно-сметной документацией и техническим заданием.
Объём работ:
Общая протяженность газопровода высокого давления I категории из стальных электросварных труб от точки врезки ПКО (в районе ПГБ) в г. Гаврилов Посад до газорегуляторных пунктов шкафных, устанавливаемых на окраинах с. Шельбово и с. Осановец и до газорегуляторного пункта блочного, устанавливаемого в центре с. Осановец составляет 16,2 км.
Предусматривается установка двух ГРПШ-02-2У1 (в с. Шельбово и с. Осановец) и ПГБ-02-2У1(в с. Осановец) каждый с рабочей и резервной линиями редуцирования, с индивидуальным обогревом, в металлическом ограждении и под защитой от попадания молнии.
Предусматривается прокладка наружных надземных газопроводов природного газа низкого давления IV категории от выходов из ГРПШ и ПГБ до отключающих устройств в пределах металлических ограждений.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных документов, согласно техническому заданию (Приложение №1 к Контракту), проектно-сметной документации и иными условиями Контракта и приложений к нему, являющимися неотъемлемыми частями Контракта.
1.4 Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и оплатить их стоимость.
1.5. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту составляет 30% от цены контракта _________________________________________ рублей. Обеспечение предоставлено в виде _________________________ (данный пункт заполняется при предоставлении Подрядчиком Заказчику обеспечения исполнения контракта).
2. Обязательства Сторон
2.1 Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, СНиПов, ГОСТов, РНиПов, СРП - 2007, технических условий и иными исходными данными в сроки, установленные настоящим контрактом.
Качество материалов, применяемых при выполнении работ, должно соответствовать ГОСТам, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом.
2.1.2. Осуществлять работы по настоящему контракту на основании технического задания Заказчика, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
2.1.3. При выполнении работ в случае привлечения субподрядчиков Подрядчик (генеральный подрядчик) несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту субподрядчиком в соответствии с действующим законодательством.
Подрядчик не может передавать субподрядчикам все работы по контракту.
2.1.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.
2.1.5. При необходимости оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов.
2.1.6. Все производимые строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности (СНиП III-4-80), пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе грузоподъемных.
При осуществлении реконструкции и связанных с ней работ Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства РФ об охране окружающей среды.
Привлекать к исполнению работ, указанных в контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 – Безопасность труда в строительстве).
Не допускать привлечения Подрядными организациями или субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.
2.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
2.1.8. Передать на утверждение Заказчику течение 5 календарных дней с даты заключения настоящего контракта график выполнения работ, составленный по соответствующей форме.
2.1.9. По окончании работ провести проверку качества выполненных работ с участием органов государственного строительного надзора.
2.1.10. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях контракта.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Создать необходимые условия для выполнения работ: предоставить ПСД, имеющую положительное заключение государственной экспертизы, предоставить в аренду земельный участок и выдать разрешение на строительство.
2.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования.
2.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
2.2.4. Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
2.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях контракта.
2.2.6. Утвердить график выполнения работ в течение 3-х календарных дней с даты его предоставления Подрядчиком. При составлении графика, изменение даты окончания строительства не допускается.
2.3. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.
3. Цена Контракта и порядок оплаты работ
3.1. Цена Контракта составляет ( ) рублей.
Источник финансирования – бюджет Ивановской области, бюджет Гаврилово-Посадского муниципального района.
3.2. Указанная цена Контракта остается неизменной в течение всего срока действия Контракта за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.
3.4. В цену настоящего Контракта включены затраты, которые несет Подрядчик по выполнению работ по Контракту, получения необходимых справок и документов, заключения государственной экспертизы, а также налоги, обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации.
3.5. Оплату работ, не заложенных в Контракте, Заказчик не производит.
3.6. Аванс по настоящему контракту не предусмотрен.
3.7. Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету на основании предъявленных Подрядчиком Заказчику следующих платежных документов:
-подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки проектной продукции по форме КС-2, КС-3;
- счета – фактуры (счета).
Поэтапная и окончательная оплата выполненных работ производится в течение 30 банковских дней со дня предъявления Подрядчиком Заказчику вышеуказанных платежных документов (при наличии бюджетных средств, выделенных последнему на эти цели).
В случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от Заказчика, срок оплаты продлевается до получения соответствующего финансирования без применения штрафных санкций к Заказчику.
3.10. В случае уменьшения Заказчику главным распорядителем бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им Контракта, Заказчик должен обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, и других условий Контракта.
3.11. Оплата производится путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.12. Валютой платежа является российский рубль.
4. Сроки выполнения подрядных работ
4.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются:
- начало выполнения работ: Дата подписания Контракта;
- срок выполнения работ: 6,7 календарных месяцев.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки строительных работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной действующим законодательством.
Акт сдачи-приемки должен содержать следующие обязательные реквизиты:
наименование документа; дату составления документа, наименование участников хозяйственной операции, от имени которых составлен документ, а также их идентификационные коды; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименование должностей лиц участников хозяйственной операции, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц и их расшифровка, печати участников хозяйственной операции.
5.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ, с указанием необходимых доработок и сроков их устранения.
5.3. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность или невозможность их дальнейшего проведения, Подрядчик обязан приостановить выполнение работ и немедленно (в течение 2-х дней после приостановления работы) известить об этом Заказчика.
5.4. В случае досрочного выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком.
6. Ответственность Сторон
6.1. Заказчик за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком по его вине обязательств, возложенных на него настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных обязательств за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты пени в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.3. В случае отсутствия у Заказчика к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, штрафные санкции к Заказчику не применяются.
6.4. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество, объем выполненных работ и сроки, оговоренные настоящим Контрактом.
6.5. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в следующих размерах:
- за нарушение сроков выполнения строительных работ пени в размере 0,1% от стоимости работ, не выполненных в срок, за каждый день просрочки до фактического выполнения обязательств;
- за нарушение установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе пени в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки.
6.6. Неустойка (штраф, пени) перечисляется Подрядчиком в течение 10 дней с момента выставления соответствующей претензии по реквизитам, указанным в претензии. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по Контракту. Датой признания и оплаты неустойки считается день зачисления денежных средств на счет, указанный в претензии.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые при проведении работ, должны иметь сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормам, определенным действующим законодательством и согласованы с государственным Заказчиком.
7.2. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по контракту, и составляют 5 (Пять) лет со дня подписания акта приема выполненных работ.
7.3. Если в течение гарантийного срока обнаружится дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7.4. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.
7.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. Форма журнала согласовывается с Заказчиком и должна соответствовать типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 года № 71а.
7.6. Подрядчик за свой счет устраняет недоделки, выявленные в ходе проведения сдачи объекта строительства государственной комиссией (органов государственного строительного надзора).
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы одна из Сторон в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия непреодолимой силы, то срок исполнения обстоятельств продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. В случае, если выполнение работ по Контракту по мнению Сторон в дальнейшем невозможно, Контракт подлежит расторжению по соглашению Сторон.
9. Срок действия Контракта, порядок его изменения и расторжения
9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие в момент полного исполнения обязательств Сторонами.
9.2. Изменение условий Контракта и его расторжение происходит в порядке, установленном действующим законодательством.
9.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:
Приложение №1 – техническое задание на строительство объекта «Корректировка проекта межпоселкового газопровода г. Гаврилов Посад - Осановец Гаврилово-Посадского района (1 Пусковой)»
Приложение№2 - проектно-сметная документация на строительство объекта «Корректировка проекта межпоселкового газопровода г. Гаврилов Посад - Осановец Гаврилово-Посадского района (1 Пусковой)» .
9.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и не урегулированные путем переговоров между сторонами, рассматриваются Арбитражным судом Ивановской области.
10.Адреса, реквизиты и подписи сторон
Подрядчик
|
Заказчик
|
________________/ /
|
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района
155000 г.Гаврилов Посад ул.Розы Люксембург д.3 ИНН 3709001987 КПП 370901001
Глава администрации
___________________/Е.Г.Астафьев/
|
|
|
|
|
|
|
|
