Разрешение разногласий
Скачать 0.89 Mb.
|
| РАЗДЕЛ 4 Техническое задание Предмет контракта: Строительство объекта «Корректировка проекта межпоселкового газопровода г. Гаврилов Посад – с. Осановец Гаврилово-Посадского района (1 Пусковой)» в соответствии с проектно-сметной документацией* и техническим заданием документации об аукционе. Муниципальный заказчик: администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области Требования, установленные заказчиком к качеству работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика. Выполняемые работы должны соответствовать строительным нормам и правилам, ГОСТам, техническим условиям. Работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием в установленные аукционной документацией сроки. На Подрядчика возлагается ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе грузоподъемных. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства РФ об охране окружающей среды. Подрядчик должен производить контроль за своими работами. Подрядчик ведет журнал работ по форме № КС-6, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Срок предоставления качества работ – 5 лет со дня подписания приёмо-сдаточного акта. Место выполнения работ: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район Начальная (максимальная) цена: 42 872 040 рублей. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ - в течение 5 дней с момент заключения контракта, срок выполнения работ - 6,7 месяца Объём работ. Строительство объекта «Корректировка проекта межпоселкового газопровода г. Гаврилов Посад - Осановец Гаврилово-Посадского района (1 Пусковой)». Общая протяженность газопровода высокого давления I категории из стальных электросварных труб от точки врезки ПКО (в районе ПГБ) в г. Гаврилов Посад до газорегуляторных пунктов шкафных, устанавливаемых на окраинах с. Шельбово и с. Осановец и до газорегуляторного пункта блочного, устанавливаемого в центре с. Осановец составляет 16,2 км. Предусматривается установка двух ГРПШ-02-2У1 (в с. Шельбово и с. Осановец) и ПГБ-02-2У1(в с. Осановец) каждый с рабочей и резервной линиями редуцирования, с индивидуальным обогревом, в металлическом ограждении и под защитой от попадания молнии. Предусматривается прокладка наружных надземных газопроводов природного газа низкого давления IV категории от выходов из ГРПШ и ПГБ до отключающих устройств в пределах металлических ограждений. Проектом предусмотрено электроснабжение пунктов ГРПШ и ПГБ, электрохимзащита газопровода от коррозии, а также рекультивация земель и благоустройство территории пунктов ГРПШ и ПГБ. Строительно-монтажные работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, выполняются в полном объеме и в соответствии с действующими строительными нормами и правилами собственными силами Подрядчика (или силами субподрядчика). *С проектно-сметной документацией можно ознакомиться у представителя заказчика по адресу: 155000, г. Гаврилов Посад, ул. Р. Люксембург, д. 3, тел. (49355) 21030, контактное лицо - Волков Александр Борисович. Рабочее время: с 8:00 до 17:00, перерыв - с 12:00 до 13:00. РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ОПИСЬ ДОКУМЕТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) (подпись) М.П. ФОРМА 1 На бланке организации Дата, исх. Номер. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ на право заключения муниципального контракта на ___________________________________________________. 1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________________ (наименование организации – участника размещения заказа), в лице, _______________________________________________________________________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и в случае победы осуществлять выполнение работ в соответствии со сметной документацией и техническим заданием документации об аукционе, условиями аукциона и в соответствии с нашей заявкой на участие в аукционе. Настоящим подтверждаем, что ____________________________________ соответствует (наименование организации – участника размещения заказа) следующим обязательным требованиям к участникам размещения заказа: 1) Отсутствие проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 2) Отсутствие приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 3) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 2. Участник размещения заказа__________________________ обязуется: (наименование организации – участника размещения заказа) - в случае победы в аукционе подписать контракт с муниципальным заказчиком, указанным в информационных картах аукциона, на выполнение заказа ____________________________ в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые участник размещения заказа назовет в заявке на участие в аукционе, в установленный документацией об аукционе срок; - в случае, если предложение о цене контракта ___________________________________ (наименование организации – участника размещения заказа) будет предпоследним после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с муниципальным заказчиком, указанным в Информационных картах аукциона, подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями предложения по цене. 3. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о __________________________________________________________________________________ (наименование организации – участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муниципального контракта. 4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера нами уполномочен _____________________________________________________. (Ф.И.О., телефон работника организации – Участника) 5. Мы объявляем, что до заключения контракта на выполнение заказа настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора между нами. 6. Наши юридический и фактический адреса,________ телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты:__________________________________________________ 7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________ Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) (подпись) М.П. ФОРМА 2 Сведения о качестве работ На бланке организации Участник размещения заказа____________________________________________
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) (подпись) М.П. ФОРМА 3 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
На бланке организации Наименование участника размещения заказа__________________________________
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) (подпись) |
Похожие:
 | Планирование. Условия выбора способов закупок. Дополнительные элементы закупочной процедуры 22 |  | Организатором закупки (Заказчиком) или отдельными членами Закупочной комиссии, имеет право подать заявление о рассмотрении разногласий,... |
| Организатором закупки (Заказчиком) или отдельными членами Закупочной комиссии, имеет право подать заявление о рассмотрении разногласий,... | | Организатором закупки (Заказчиком) или отдельными членами Закупочной комиссии, имеет право подать заявление о рассмотрении разногласий,... |
| России и Украины вводится электронное разрешение, позволяющее получить разрешение на поездку в Мексику без получения мексиканской... | | Роверки качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в целях решения разногласий между сторонами в оценке соответствия... |
| Роверки качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в целях решения разногласий между сторонами в оценке соответствия... | | Разрешение на временное проживание — подтверждение права иностранного гражданина временно проживать в Российской Федерации до получения... |
| Виза это специальное разрешение иностранного правительства на въезд-выезд, проживание или транзитный проезд через его территорию.... | | Прошу выдать мне разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Мотивы, побудившие обратиться с данным заявлением |