Приглашение к участию в простой закупке
Инициатор закупки Публичное Акционерное Общество «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Волги» ПАО «МРСК Волги» (почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская д.42/44) от имени представителя Заказчика - Северного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» (почтовый адрес: 413724, Саратовская обл., г. Пугачев, Карьер МВД-4, office@sevpo.mrsk-volgi.ru, т. (84574) 2-98-02) настоящим уведомляет о проведении простой закупки (далее – Закупка) и приглашает юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее - Подрядчики) принять участие в процедуре Закупки с целью определения наилучшей заявки и заключения с лицом, ее подавшим, Договора на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ.
Предмет Закупки: право заключения договора, на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры 1-00/2 КТП-603 10/0,4кВ для электроснабжения жилого дома Поромоновой Л.А. с. Ивантеевка, Саратовская область (договор ТП № 1566-000273 от 05.10.2015г.) (под ключ)» для нужд Северного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС». Закупка № 166422 Лот № 27 согласно «Плану закупок».
Порядок оплаты и сроки выполнения работ:
Расчет за выполненные работы по I этапу осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании счета после подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ;
Расчёт за выполненные работы по II этапу осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выполнения строительно-монтажных работ по договору и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией форма КС-14, в объемах, подтвержденных подписанными Сторонами, актами выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2,КС-3).
Срок выполнения работ по I этапу:
Начало работ: с момента заключения договора;
Окончание работ: не позднее 3-х недель с момента начала работ.
Срок выполнения работ по II этапу:
Начало работ: не позднее 3 рабочих дней с момента подписания акта о выполнении проектных работ и инженерных изысканий;
Окончание работ: не позднее 15 апреля 2016 года.
Начальная (максимальная) цена лота – 344 961,20 руб. с учетом НДС. Все цены в заявке должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником, страхование объекта. В случае если в Предложении Участника указана стоимость продукции без НДС, то комиссия с целью сопоставления ценовых предложений участников будет осуществлять корректировку цены Предложения с учетом НДС.
Для участия в Закупке необходимо своевременно подать Заявку, в которой должна содержаться полная информация об Участнике, подтверждение его согласия (возможности) выполнения работ (оказания услуг), указанной в п. 2 или в техническом задании. Заявка должна быть подписана уполномоченным представителем подрядчика и скреплена оттиском печати такого лица. Заявка должна быть оформлена по формам, приведённым в Приложении № 1, 2, 3, 4 к настоящему Приглашению, и быть действительно не менее 60 дней с момента окончания срока подачи заявки.
Заявки представляются, начиная с 12:30 (московского времени) «27» января 2016г. до 15:00 (московского времени) «10» февраля 2016г. в следующем порядке: на электронный адрес секретаря закупочной комиссии an.chekunova@sevpo.mrsk-volgi.ru, или на электронный адрес куратора по закупке de.sherstjuk@sevpo.mrsk-volgi.ru или письменно по адресу: 413724, Саратовская обл., г. Пугачев, Карьер МВД-4. Срок приема Заявок может быть, при необходимости, продлен Заказчиком.
Заявки предоставляются в отсканированном виде, позволяющем осуществить распознавание текста заявки.
Заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, рассматриваются Инициатором закупки в срок, не превышающий 30 дней. Срок рассмотрения Заявок может быть, при необходимости, продлен Заказчиком.
Инициатор закупки вправе отказаться от ее проведения в любое время без каких-либо последствий для себя. Инициатор оставляет за собой право уведомить об отказе от проведения закупки поставщиков, представивших свои заявки.
Договор по результатам закупки между Заказчиком (ПАО «МРСК Волги») и подрядчиком, представившим наилучшую заявку, будет заключен в течение 30 дней с момента подписания протокола о результатах проведенной закупки.
Подробное описание закупаемых работ (услуг), содержится в Техническом задании, которое является приложением к настоящему Приглашению и размещено на корпоративном сайте ПАО «МРСК Волги» www.mrsk-volgi.ru.
Участником простой закупки может быть любое юридическое или физическое лицо. Чтобы претендовать на победу в простой закупке Участник должен:
не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора (т.е. соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов) (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника закупки, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками, управленческой компетентностью и иметь все необходимые ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
у участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «МРСК Волги» и его филиалами подтвержденный вступившими в силу решениями суда.
Участник закупки в составе своего Предложения предоставляет:
заверенную участником копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 60 дней до даты опубликования извещения о закупке.
заверенную Участником копию документа, подтверждающего его гражданскую правоспособность для заключения и исполнения Договора (т.е. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов).
Участник закупки представляет документы, позволяющие определить является/не является участник закупочной процедуры субъектом малого и среднего предпринимательства, а именно:
Оригинал заполненной Анкеты о принадлежности Участника к субъектам малого/ среднего предпринимательства (форма 3);
Заверенную участником бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках с отметкой налоговой службы) за два предшествующих календарных года (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет, – за период, прошедший со дня их государственной регистрации);
Заверенные участником копии сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных года (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет, – за период, прошедший со дня их государственной регистрации) по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации (с отметкой налоговой службы).
Заказчик в течение 30 дней с момента окончания срока подачи предложений Участников, определит Победителя и уведомит его об этом. Организатор процедуры вправе, при необходимости, изменить данный срок.
Заказчик определяет Победителя простой закупки как Участника, предложившего минимальную стоимость выполнения договора.
Предложения участника, не соответствующие условиям простой закупки рассматриваться не будут.
Договор по результатам закупки между Заказчиком (ПАО «МРСК Волги») и подрядчиком, представившим наилучшую заявку, будет заключен в течение 30 дней с момента подписания протокола о результатах проведенной закупки.
Победителю закупки необходимо вместе с договором представить следующий пакет документов:
заверенную участником копию Устава (Положения о филиале);
заверенную участником копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае, если контрагентом является индивидуальный предприниматель – копию его паспорта и копию свидетельства о государственной регистрации данного лица в качестве индивидуального предпринимателя);
заверенную участником копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
заверенную участником копию Свидетельства о постановке на налоговый учет.
Антикоррупционные обязательства сторон
ПАО «МРСК Волги» убеждено в том, что одним из важнейших условий устойчивого развития бизнеса является строгое соблюдение действующего законодательства, регламентирующего вопросы противодействия коррупции.
ПАО «МРСК Волги» заявляет о категорическом непринятии нечестных и противозаконных способов ведения бизнеса и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области профилактики и предупреждения коррупции, рекомендованные российскими, зарубежными и международными органами и организациями.
ПАО «МРСК Волги» (являясь дочерним предприятием ПАО «Россети») информирует участников закупочных процедур о принципах и требованиях Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ПАО ДЗО «Россети» (далее – Антикоррупционная политика).
Участием в настоящих закупочных процедурах участник закупки подтверждает:
- ознакомление с Антикоррупционной политикой, размещенной на официальном сайте ПАО «МРСК Волги» в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/antikorrup/;
- согласие на соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной политики, в том числе обязательство не совершать коррупционные⃰ и иные правонарушения, представить полную и достоверную информацию о цепочке собственников (включая конечных бенефициаров), о структуре исполнительных органов, о согласии на обработку персональных данных по установленной форме и с приложением подтверждающих документов,
- обязательство представления справки о наличии у Участника закупки связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора закупки и/или конфликта интересов (форма № 4),
- согласие на выполнение обязанности уведомить ПАО «МРСК Волги» о возникновении у участника закупки обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение. Уведомление производится в письменной форме с указанием на соответствующие факты в адрес генерального директора ПАО «МРСК Волги» и/или посредством использования функции «Обратная связь» на официальном сайте ПАО «МРСК Волги» в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/antikorrup/report/).
⃰ В Российской Федерации предусмотрены уголовная и административная ответственность за совершение следующих коррупционных правонарушений: дача взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление полномочиями, мошенничество, совершенное». с использованием служебного положения, присвоение или растрата, совершенное с использованием служебного положения, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
Настоящее приглашение не является офертой, приглашением делать оферты, а проводимая Закупка не является способом заключения Договора на торгах, публичным конкурсом и не несет для Заказчика никаких правовых последствий.
Форма 1.
Заявка на участие в простой закупке
Фирменный бланк участника закупки
«_____» __________года №______
|
Инициатору закупки [указывается наименование инициатора закупки]
____________________________________ ____ [указывается ФИО и должность].
|
Изучив Приглашение на участие в простой закупке _______________________________________________________________
(полное наименование Участника простой закупки с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
________________________________________________________________________,
(адрес места нахождения Участника простой закупки)
предлагает заключить Договор на:
________________________________________________________________________
(наименование простой закупки)
на общую сумму
Итоговая стоимость заявки
без НДС, руб.
|
______________________________
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
|
кроме того, НДС, руб.
|
______________________________
(НДС по итоговой стоимости, рублей)
|
Итого,
стоимость заявки с НДС, руб.
|
______________________________
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)
|
Срок поставок:
Начало поставок ____________________________________.
Окончание поставок _________________________________.
Производитель оборудования________________________
Тип оборудования (марка) ____________
Наличие аттестации _________________________
[указывается участником, если проводится закупка закупки на поставку товара]
Опыт выполнения аналогичных работ/услуг: ______________ [указывается участником, если проводится закупка на выполнение работ/оказание]
Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: __________________
Гарантия качества ___________________ [указывается участником, если проводится закупка закупки на поставку товара]
Изучив требования к поставляемой продукции, мы хотим предложить альтернативный вариант, который Вас может заинтересовать: [указываются данные по альтернативному предложению; пункт остается, если Поставщик вправе будет предложить иное альтернативное предложение].
Порядок оплаты: __________________________________________________
[Прописывается иная информация, которую считает необходимым сообщить поставщик].
Настоящая заявка действует в течение: [прописывается срок действия Заявки].
Приложения:
[указываются приложения, которые участник простой закупки считает необходимыми приложить к заявке]
|
|
|
(подпись уполномоченного представителя)
|
|
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
| |
