Форма и способ процедуры закупки:
|
Открытый конкурс в электронной форме.
|
|
Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37, с учетом изменений, утвержденных решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2013 № 46, от 25.09.2013 № 53, от 03.12.2013 № 54, от 10.04.2014 № 59, от 14.05.2014 № 61, от 04.06.2014 № 62, от 26.06.2014 № 63, от 17.10.2014 №64, от 20.11.2014 № 66, от 31.03.2015 № 70, от 29.04.2015 № 72.
|
|
|
Заказчик (организатор конкурса):
|
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»)
|
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22
|
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Моспочтамт, а/я 918
|
Контактное лицо по закупочной документации, тел., e-mail: Ермолов Иван Валерьевич, 8 (499) 972-84-27, zakupki@vniia.ru Факс (499) 978-44-72
|
|
Предмет закупки:
|
Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, поставку, монтаж и пуско-наладку инженерного оборудования по объекту «Техническое перевооружение РТП 1672 с увеличением установленной мощности и переводом питающего напряжения с 6 кВ на 10 кВ» (Далее «Работы»).
Состав, объем поставок/работ/услуг: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации.
Сроки выполнения работ:
СМР - не позднее 5 (пяти) месяцев с момента заключения договора
ПНР – не позднее 2 (двух) месяцев с момента подписания акта о технической готовности.
Место выполнения работ: г. Москва, ул. Сущевская, вл. 22.
|
|
Условия оплаты:
|
Форма и все условия проекта договора, указаны в Части 3 «Проект договора» и являются обязательными. Встречные предложений участников по проекту договора не допускаются.
При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 3 «Проект договора»).
|
|
Начальная (максимальная) цена договора:
|
с НДС 18 % – 63 655 910,00 (шестьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот десять) руб. 00 коп.
|
без НДС – 53 945 686,44 (пятьдесят три миллиона девятьсот сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть) руб. 44 коп.
|
Цена договора включает в себя: стоимость Работ, стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, зарплату рабочих, эксплуатацию оборудования, машин и механизмов, доставку материалов на территорию Заказчика, монтажных и пуско-наладочные работы инженерного оборудования, полный комплект документации, налоги, пошлины, прочие сборы, другие расходы и обязательные платежи, связанные с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|
|
Официальный язык закупки:
|
Русский
|
Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются участники закупки и организатор закупки, должны быть написаны на русском языке. Документы, составленные на другом языке, должны сопровождаться переводом на русский язык. Единая комиссия рассматривает документы только на русском языке. Документы, составленные на других языках, не сопровождающиеся переводом на русский язык, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении заявки на участие в закупке. Ответственность за достоверность перевода на русский язык несет участник закупки.
|
Валюта закупки:
|
Российский рубль.
|
Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, должны сопровождаться переводом этих сумм в рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.
|
Обеспечение заявки на участие в закупке
|
денежные средства либо безотзывная банковская гарантия, выданная банком, соответствующим требованиям, предъявляемым к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, приведенным в Приложении 13 к Стандарту.
3 182 795,50 (три миллиона сто восемьдесят две тысячи семьсот девяносто пять) руб. 50 коп.
российский рубль
Получатель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»)
ИНН 7707074137; КПП 770701001
Банковские реквизиты:
р/с 40502810800400000002
ОАО Банк ВТБ
к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Москва Банка России
БИК 044525187
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в закупке ______________ (название закупки, номер процедуры закупки на официальном сайте)», а также «НДС не облагается».
|
|
Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в конкурсе, определении лица, выигравшего конкурс:
|
Закупка проводится на электронной площадке (ЭТП) Аукционный Конкурсный Дом в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями закупочной документации.
Для участия в процедуре закупки участник должен быть зарегистрированным на указанной ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными данной ЭТП.
Победителем закупки признается, по решению единой комиссии, допущенный участник закупки, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в закупочной документации.
|
|
Порядок получения закупочной документации:
|
На официальных сайтах закупочная документация находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации. Порядок получения закупочной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.
Официальная публикация документов по данной закупке: Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru),
Копии публикации документов по данной закупке:
|
|
Возможность и условия, по которым допускается подача альтернативных предложений:
|
Не возможна.
|
|
Привлечение субподрядчиков/соисполнителей:
|
Не допускается.
|
|
Возможность проведения процедуры переторжки:
|
Возможна по снижению первоначально указанной в заявке на участие в закупке цены.
|
|
Срок окончания подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам):
|
10-00 (время московское) «27» июля 2015 г.
|
Место, дата и время заседания единой комиссии:
ФГУП «ВНИИА» 127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22.
|
|
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки:
|
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке:
127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22, не позднее «03» августа 2015 г.
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке и подведение итогов закупки:
|
127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22, не позднее «10» августа 2015 г.
|
|
Срок заключения договора:
|
Не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся. В случае, если Заказчику требуется согласие собственника ГК «Росатом» на совершение крупной сделки - не позднее 7 (семи) дней с момента получения Заказчиком указанного согласия в соответствии с федеральным законом от 01.12.2007 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
С лицом, с которым заключается Договор, будет заключен Договор, путем подписания его на территории ФГУП «ВНИИА» по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, д. 22, лицом, имеющим право действовать от имени организации-победителя без доверенности.
|
|
Обеспечение исполнения обязательств по договору:
|
Требуется
|
обеспечение возврата аванса на сумму не менее суммы авансовых платежей;
обеспечение исполнения договора в размере не менее 25% от цены договора.
|
В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в форме:
безотзывной банковской гарантии, выданной банком, такое обеспечение предоставляется по Форме 4;
денежных средств, такое обеспечение предоставляется путем их перечисления заказчику по следующим реквизитам:
Получатель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»)
ИНН 7707074137; КПП 770701001
Банковские реквизиты:
р/с 40502810800400000002
ОАО Банк ВТБ
к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Москва Банка России
БИК 044525187
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение исполнения договора по договору (название предмета договора, ссылку на протокол по подведению итогов процедуры закупки как основание заключения договора)», а также «НДС не облагается».
|
Обеспечение возврата аванса/исполнения обязательств по договору предоставляется не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента опубликования итогового протокола на официальном сайте, но в любом случае не позднее, чем за пять дней до предполагаемой даты подписания договора.
Срок действия обеспечения возврата аванса: срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс не менее 60 дней.
Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору Поставщиком плюс 60 дней.
Обеспечение в виде банковской гарантии должно быть передано Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, вл. 22 по акту приема-передачи в рабочее время не позднее последнего рабочего дня до истечения срока предоставления обеспечения договора.
Рабочее время Заказчика:
с 09:00 до 17:00 московского времени (понедельник – четверг),
с 09:00 до 14:00 московского времени (пятница).
|
|
Отказ организатора закупки от проведения закупки по решению заказчика в любое время вплоть до подведения итогов закупки, не приводит к каким-либо последствиям для организатора закупки в указанных ниже случаях:
|
изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;
изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;
при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.
Извещение об отказе от проведения закупки подписывается руководителем заказчика и размещается организатором закупки в течение того же рабочего дня в порядке, установленном для размещения извещения о проведении закупки и закупочной документации.
|
Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:
|
Центральный арбитражный комитет (ЦАК) - arbitration@rosatom.ru.
|
