ДОКУМЕНТАЦИЯ УТВЕРЖДЕНА
Приказом Генерального директора ООО «Пулковская ТЭЦ» Лапина Е.А.
Приказ №28 от 28августа 2014г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый конкурс с уторговыванием
на Работы по ликвидации инцидентов (аварий, технологических отказов) на объектах (тепловых сетях и оборудовании), указанных в заявках Заказчика
г. Санкт-Петербург
2014год
сОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………4
1.1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ …………………………………………………………………… 4
1.1.1.Наименование открытого конкурса с уторговыванием …………………………………4
1.1.2.Способ размещения…………………………………………………………………………… 4
1.1.3.Заказчик…………………………………………………………………………………………4
1.1.4.Контактная информация…………………………………………………………………… 4
1.2.ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА С УТОРГОВЫВАНИЕМ………..………………4
1.2.1.Предмет договора с указанием объема выполняемых работ…………………………… 4
1.2.2.Начальная (максимальная) цена договора…………………………………………………4
1.2.3.Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)……………………………………………………………………………………………...4
1.3.УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, ФОРМА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ, УСЛУГИ………………………………………………………………………………….5
1.3.1.Место выполнения работы, оказания услуги………………………………………………5
1.3.2.Условия выполнения работы, оказания услуги……………………………………………5
1.3.3.Сроки выполнения работы и оказания услуги……………………………………………..5
1.3.4.Форма, сроки оплаты и порядок оплаты работы, услуги…………………………………5
1.4.ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА С УТОРГОВЫВАНИЕМ……..………… 5
1.5.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ С УТОРГОВЫВАНИЕМ……………...5
1.5.1.Место подачи заявок……………………………………………………………………………5
1.5.2.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе………………………………………………………………………………… 5
1.5.3.Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик………………………………… 6
1.5.4.Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе с уторговыванием……..… 6
1.5.5.Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе с уторговыванием.. 6
1.5.6.Требования к участникам открытого конкурса с уторговыванием……………..………6
1.5.7.Перечень документов, представляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия установленным требованиям……………………………………………………….7
1.5.8.Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации…………………………………9
1.5.9.Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе……………………….9
1.5.10.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе……………………….9
1.5.11.Сведения о правах Заказчика………………………………………………………………. 9
1.5.12.Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса с уторговыванием………..……………………………………………………………… 10
1.5.13.Размер, форма и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе………………………………………………………………………..10
1.5.14.Размер, форма и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора…………………………………………………………………………………..10
1.5.15.Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе с уторговыванием………………………………………………………………………………………. 10
1.5.16.Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе с уторговыванием (время местное)…..………………………………………………………………..10
1.5.17.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе с уторговыванием (время местное)…….....………………………………………………10
1.5.18. Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе с
Уторговыванием (время местное)……………………………………………………………………10
1.5.19.Место и дата подведения итогов на участие в открытом конкурсе с уторговыванием
(время местное)………………………………………………………………………………………….10
1.5.20.Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор, со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе……………………………………………………………………………………………......10
1.5.21.Заверение Заказчика о соответствии сведений……………………………………………10
1.5.22. Уторговывание (регулирование цены)…………………………………………………….10
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ………………………………………………………….11
2.1.ЦЕНА ДОГОВОРА……………………………………………………………………………….11
2.1.1.Сведения о начальной (максимальной) цене договора……………………………………11
2.1.2.Валюта договора. НДС………………………………………………………………………... 11
2.1.3.Условия заключения договора………………………………………………………………. 11
2.2.ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА С УТОРГОВЫВАНИЕМ……………………………………………………………………………….11
2.3.КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ ……….11
Примеры заполнения таблиц форм №5.1. и №5.2………………………………………………...12
РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА…………………………………………………………………. 24
ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ С УТОРГОВЫВАНИЕМ:
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В КОНКУРСНУЮ ЗАЯВКУ……………………………………………………………………………………………… 27
Форма №1………………………………………………………………………………………………28
Форма №2………………………………………………………………………………………………31
Форма №3………………………………………………………………………………………………32
Форма №4………………………………………………………………………………………………33
Форма №5.1 ……………………………………………………………………………………………35
Форма №5.2…………………………………………………………………………………………….47
Форма №6………………………………………………………………………………………………48
Форма №7………………………………………………………………………………………………50
Форма №8………………………………………………………………………………………………51
Форма №9………………………………………………………………………………………………52
Форма №10……………………………………………………………………………………………..53
Форма №11……………………………………………………………………………………………..54
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1.Общая информация
1.1.1.Наименование закупки:
Работы по ликвидации инцидентов (аварий, технологических отказов) на объектах (тепловых сетях и оборудовании), указанных в заявках Заказчика.
1.1.2.Способ размещения:
Открытый конкурс с уторговыванием
Размещение осуществляется заказчиком.
1.1.3.Заказчик:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пулковская ТЭЦ»
Место нахождения: 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 19, литер З.
Почтовый и юридический адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 19, литер З.
1.1.4.Контактная информация:
Почтовый адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 19, литер З.
Телефон, факс: +8 (812) 4136592
Адрес электронной почты для получения информации:
vlasov@hppp.ru ; контактное лицо: Власов Андрей Сергеевич.
1.2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ
1.2.1.Предмет договора с указанием объема выполняемых работ:
Предмет договора:
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту участка наружных теплосетей к жилым домам 22,24 по адресу: СПб, Пулковское шоссе, дом 36, сооружение 1 (далее - Работы) ООО «Пулковская ТЭЦ», в соответствии с условиями настоящего договора, согласованными Сторонами, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить их.
Объем выполняемых работ:
Количественные и качественные характеристики работы для составления сравнительного расчета определены в Разделе 2 «Техническое задание» конкурсной документации.
1.2.2.Цена договора:
Ориентировочная цена договора составляет 8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Окончательная цена договора определяется дополнительными соглашениями, составленными на основании заявок Заказчика на участки ремонтных работ теплосети по результатам вскрытия выявленных дефектов.
1.2.3.Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, налогов и других обязательных платежей):
Все расходы включены в стоимость. Цена договора включает в себя все затраты Подрядчика, в том числе определенные в нормативной документации по строительству в РФ:
1.2.3.1.Стоимость работ, определенную в соответствии со сметой, учитывающей:
-ФОТ, накладные расходы, прибыль;
-стоимость используемых материалов, топлива, электроэнергии, воды;
-стоимость используемого при производстве работ оборудования и инструментария (машин и инструментов);
-затраты на выполнение правил пожарной безопасности, техники безопасности, создание безопасных условий труда при проведении работ и соблюдение требований по охране окружающей среды;
-после строительная уборка и вывоз строительного/технического мусора после проведения работ до подписания акта сдачи-приемки работ;
-транспортные расходы и погрузо-разгрузочные работы;
-расходы по уплате налогов, в том числе НДС, и других обязательных платежей.
1.2.3.2.Расходы по выполнению гарантийных обязательств.
1.2.3.3. Расходы участника конкурса на вывоз и утилизацию мусора и оплату за негативное воздействие на окружающую среду.
1.3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ
1.3.1.Место выполнения работы:
г. Санкт-Петербург, Московский район.
1.3.2.Условия выполнения работы:
В соответствии с проектом договора.
1.3.3.Сроки выполнения работы:
Срок действия договора: с 01.10.2014г. по 30.09.2016г.
Сроки начала и окончания выполнения работ определяются в дополнительных соглашениях.
Начало работ: в течение____________(участник конкурса указывает временной промежуток, в течение какого времени начнет работы с момента получения заявки Заказчика) с момента получения заявки Заказчика.
Производство работ: ___________ (выбирает участник конкурса: в одну смену- по 8 часов в день; в две смены- по 16 часов в день; круглосуточно.)
1.3.4.Сроки оплаты и порядок оплаты работы:
1.Оплата Работы осуществляется на основании предоставляемых Подрядчиком Заказчику актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счета-фактуры.
2.Оплата производится в течение _____ (Количество дней указывает участник Конкурса) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
3.Заказчик оплачивает окончательный платеж в размере до _________% (но не менее 10%) от стоимости работ, что составляет ____________ (____________) рублей _____ копеек, в том числе НДС-18% в размере __________(_____________) рубль _____ копеек, через 12 месяцев с момента подписания Заказчиком окончательного акта приемки работ по формам КС-2 и КС-3.
1.4.ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА С УТОРГОВЫВАНИЕМ
К открытому конкурсу не допускаются участники, которые находятся в процессе ликвидации, деятельность которых приостановлена, сведения о которых содержатся в реестрах недобросовестных поставщиков, имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
1.5.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ С УТОРГОВЫВАНИЕМ
1.5.1.Место подачи заявок:
196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 19, литера З, кабинет 209, в рабочее время заказчика по рабочим дням.
1.5.2.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе:
Заявка и прилагаемый к заявке пакет документов подается на русском языке, в письменной форме, в запечатанном конверте. Место склейки на конверте должно быть выполнено таким образом, чтобы было возможно обнаружить преждевременное вскрытие конверта с заявкой.
Все документы, представленные участниками закупки, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника закупки собственноручно. Все листы заявки на участие в закупке, все листы тома заявки на участие в закупке, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью и заверена подписью уполномоченного лица участника закупки собственноручно, в том числе на сшивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.
Состав заявки, форма и содержание указаны в п.1.5.7. конкурсной документации.
1.5.3.Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик:
Описание работы должно быть составлено в виде единичных локальных смет по видам работ (форма №5.1) на основании задания Заказчика, объединенных в сравнительный расчет (форма №5.2).
Единичные локальные сметы составляются на условные единицы работы по видам работ, заданным Заказчиком, в ТЕРах в базе 2001г. с переводом в текущие сметные цены по видам работ с учетом индекса перерасчета сметной стоимости строительства.
При определении цены сравнительного расчета учесть следующие требования Заказчика:
-на Подрядчика возлагается получение и закрытие ордера ГАТИ;
-сроки ремонтных работ учитываются в соответствии с указанными участником конкурса данными в форме №7.
Для организаций, работающих с НДС, в конце сравнительного расчета должен быть выделен НДС 18%. Количественные и качественные характеристики для составления расчетов определены в Разделе 2 «Техническое задание».
Сравнение расчетов участников конкурса при оценке и сопоставлении заявок производится по итоговой сумме в сравнительных расчетах, с учетом примененных коэффициентов в единичных локальных сметах. Победитель конкурса в течение действия договора при составлении локальных смет на ремонтные работы будет использовать примененную в конкурсной заявке методологию расчета.
1.5.4.Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе с уторговыванием:
Заявка на участие в закупке направляется по адресу и в сроки, указанные в конкурсной документации и в извещении.
Заявка должна соответствовать требованиям формы №1 конкурсной документации.
Участник закупки вправе изменить, дополнить свою заявку на участие в открытом конкурсе с уторговыванием после ее подачи при условии, что Организатор получит дополнительный пакет к представленной заявке с заменяемыми и (или) дополняемыми документами до 10 часов 00 минут (время местное) 19.09.2014 года.
1.5.5.Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе с уторговыванием:
Участник закупки вправе отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе с уторговыванием после ее подачи при условии, что Организатор получит письменное уведомление об отзыве заявки до 10 часов 00 минут (время местное) 19.09.2014 года.
1.5.6.Требования к участникам открытого конкурса с уторговыванием:
1.Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2.Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренным Кодексом РФ об административных правонарушениях.
3.Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 ФЗ от 18.07.2011г. №223-ФЗ и (или) ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ (№94-ФЗ).
4.Наличие свидетельства СРО о допуске видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в действующей редакции по следующим пунктам:
п.18. «Устройство наружных сетей теплоснабжения» в составе не менее:
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения.
П.6. «Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций» в составе не менее:
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
П.7. «Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций»
7.1.Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений.
п.12. «Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)» в составе не менее:
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.
П.25. «Устройство автомобильных дорог и аэродромов» в составе не менее:
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
В случае, если у участника закупки отсутствует один или несколько видов из перечисленных минимально необходимых допусков к видам работ, участник закупки обязан добавить к своему пакету документов и пакет документов субподрядной организации с недостающим допуском СРО к комплексу видов работ, отсутствующих у участника закупки. Субподрядная организация передает участнику закупки пакет документов, соответствующий требованиям п.1.5.7. «Перечень документов, представляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия установленным требованиям», при этом Участник закупки должен иметь в свидетельстве СРО п.33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком») в составе не менее:
33.5. Объекты теплоснабжения.
5.Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
1.5.7.Перечень документов, представляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
1.5.7.1.Заявка на участие в открытом конкурсе с уторговыванием, составленная по форме №1 приложения к конкурсной документации.
1.5.7.2.К заявке на участие в конкурсе участника закупки должны прилагаться следующие документы:
1.5.7.2.1.Опись прилагаемых к заявке документов, составленная по форме №2 приложения к конкурсной документации.
1.5.7.2.2. Анкета участника конкурса, составленная по форме №3 приложения к конкурсной документации, содержащая сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, номере контактного телефона, почтовом адресе (для юридического лица) и другие сведения, указанные в анкете.
1.5.7.2.3.Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
1.5.7.2.4.Свидетельство СРО о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в действующей редакции, с приложением видов работ к свидетельству. Иные СРО или лицензии необходимые для выполнения работ на условиях данного конкурса.
1.5.7.2.5.Копия устава, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения.
1.5.7.2.6.Справки (с датами выдачи не более 1 месяца от даты предоставления конкурсной документации):
-о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам;
-об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.
1.5.7.2.7.Форма-2 ОПУ «Отчет по прибылям и убыткам» за период январь-декабрь 2013 г. и первый-второй квартал 2014 года.
1.5.7.2.8.Письмо с предложением цены сравнительного расчета, сроков оплаты и порядка оплаты работ, составленное по форме №4 приложения к конкурсной документации.
1.5.7.2.9.Единичные локальные сметы по видам работ и сравнительный расчет стоимости работ, составленные по формам №5.1 и №5.2 приложения к конкурсной документации с учетом п.1.5.3. конкурсной документации. Единичные локальные сметы по видам работ (форма №5.1) составляются на основании задания Заказчика.
1.5.7.2.10.Справка о кадровых ресурсах, составленная по форме №6 приложения к конкурсной документации с перечнем имеющегося у участников трудовых ресурсов и их квалификации. Квалификации монтажников, газо-электросварщиков и специалистов неразрушающего контроля подтверждаться следующими документами:
- копии удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства, выданных по формам, приведенным соответственно в Приложении 15 и Приложении 21 Технологического регламента проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 25.06.2002 № 36 «Об утверждении новой редакции «Технологического регламента проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», заверенные подписью руководителя и печатью организации
- копии протоколов аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, выданных по формам, приведенным соответственно в Приложении 14 и Приложении 20 Технологического регламента проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 25.06.2002 № 36 «Об утверждении новой редакции «Технологического регламента проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», заверенные подписью руководителя и печатью организации.
- копии удостоверений специалистов неразрушающего контроля аттестованных в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 23.01.02 № 3 и зарегистрированными Минюстом России 17.04.02 рег. № 3378, или, в случае отсутствия у участника конкурса в штате специалистов неразрушающего контроля:
- копию действующего договора на выполнение работ по контролю качества сварных соединений методами неразрушающего контроля с организацией, аттестованной в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 23.01.02 № 3 и зарегистрированными Минюстом России 17.04.02 рег. № 3378.
- копию действующей аттестации лаборатории осуществляющей работы по контролю качества сварных соединений методами неразрушающего контроля.
- копии удостоверений иных и монтажников специалистов.
1.5.7.2.11.Сроки выполнения работ, составленные по форме №7 приложения к конкурсной документации.
1.5.7.2.12.Справка о перечне и объемах выполнения работ на теплосетях Ду200-Ду700мм, за 3 (три) года, составленная по форме №8 приложения к конкурсной документации с перечнем выполненных участниками закупки работ, аналогичных работам, являющихся предметом закупки.
1.5.7.2.13.Протокол разногласий к проекту договора, составленный по форме №9 приложения к конкурсной документации. В случае отсутствия предложений по изменениям к договору, в таблице «Протокола разногласий» прописываются слова: «Согласны с предложенным проектом договора».
1.5.7.2.14.Сведения, которые участник закупки сообщает для повышения предпочтительности заявки, составленные по форме №10 приложения к конкурсной документации.
1.5.7.2.15. Определение участника закупки как субъекта предпринимательской деятельности по форме №11.
1.5.8.Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации:
Форма подачи запросов от участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации - в простой письменной форме на бланке организации с подписью руководителя организации, или в форме электронного документа в формате pdf на бланке организации с подписью руководителя организации. В любом случае к запросу о разъяснении положений должны прилагаться заверенные подписью и печатью руководителя организации адрес, телефон и электронная почта организации-участника конкурса для получения разъяснений от Заказчика.
Письменные запросы от участников конкурса направляются в адрес Заказчика через курьера участника конкурса по адресу: 196240, СПб, Пулковское шоссе, дом 19, литер З, кабинет 209.
Электронные запросы от участников конкурса направляются на электронную почту представителя Заказчика: vlasov@hppp.ru
Заказчик вправе направить участнику конкурса разъяснения положений конкурсной документации в простой письменной форме, передав представителю с доверенностью от организации, обратившейся за разъяснениями, письмо. Адрес получения участником конкурса письма от Заказчика: 196240, СПб, Пулковское шоссе, дом 19, литер З, кабинет 209. Или, Заказчик, взамен направления разъяснений положений конкурсной документации в простой письменной форме, вправе направить разъяснения в форме электронного документа на указанный в запросе участника конкурса электронный адрес организации. В течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений участнику закупки, разъяснения размещаются Заказчиком на сайте zakupki.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос.
Дата начала срока подачи участниками конкурса запросов о разъяснении положений конкурсной документации- 28.08.2014 года с момента размещения на сайте.
Дата окончания срока подачи участниками конкурса запросов о разъяснении положений конкурсной документации- 10.09.2014г.
Дата окончания срока предоставления Заказчиком разъяснений положений конкурсной документации для участников конкурса- 17.09.2014г.
1.5.9.Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1.Цена сравнительного расчета, сроки оплаты и порядок оплаты работы.
2.Квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ с учетом сведений, указанных в п.1.5.7.2.14. конкурсной документации.
3.Сроки выполнения работ.
1.5.10.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащей такие условия.
1.5.11.Сведения о правах Заказчика:
1.Заказчик вправе направить приглашения к участию в открытом конкурсе потенциальным участникам конкурса.
2.Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещение о закупке и в конкурсную документацию. Заказчик закупки не несет ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации с официального сайта.
3.Заказчик оставляет за собой право провести процедуру уторговывания в целях повышения предпочтительности для Заказчика цен заявок участников конкурса.
После принятия Заказчиком решения о необходимости проведения процедуры уторговывания, участникам конкурса, представившим наиболее предпочтительные заявки, будет одновременно разослан порядок проведения процедуры уторговывания и предложение о принятии в ней участия.
4.Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В случае, если такие изменения внесены позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок продлевается.
1.5.12.Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса с уторговыванием:
до 10-00 часов 14.09.2014 года
1.5.13.Размер, форма и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Требование не установлено.
1.5.14.Размер, форма и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора:
Требование не установлено.
1.5.15.Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе с уторговыванием:
28.08.2014 года
1.5.16.Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе с уторговыванием (время местное):
19.09.2014 года в 10 часов 00 минут.
1.5.17.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе с уторговыванием (время местное):
23.09.2014 года в 11 часов 00 минут.
196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 19, литер З, кабинет 204.
1.5.18.Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе с уторговыванием (время местное): 26.09.2014 года в 11 часов 00 минут.
196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 19, литер З, кабинет 204.
1.5.19.Место, дата и время подведения итогов на участие в открытом конкурсе с уторговыванием (время местное): 30.09.2014 года в 11 часов 00 минут.
196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 19, литер З, кабинет 204.
1.5.20.Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор, со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня размещения протокола на официальном сайте.
1.5.21.Заверение заказчика о соответствии сведений:
Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, соответствуют сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.
|
