2. Краткое изложение условий контракта Наименование объекта закупки

Извещение о проведении запроса котировок
1. Заказчик

Наименование: государственное автономное учреждение Новосибирской области «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов».

Место нахождения: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 100

Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 100

Адрес электронной почты: profint@yandex.ru

Номер контактного телефона: 8 (383) 314-79-72.

Ответственное должностное лицо: Кольтюгина Любовь Николаевна.

2. Краткое изложение условий контракта

Наименование объекта закупки: Ремонт системы отопления в ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов».

Содержание, объем и требования к выполняемым работам установлены в Техническом задании (раздел II документации о запросе котировок). Работы, являющиеся предметом Договора, должны быть выполнены в полном объеме, указанном в Техническом задании.

Место оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 100.

Сроки выполнения работ, оказания услуг: 60 рабочих дней со дня подписания контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 000 000(три миллиона) рублей.

Источник финансирования: Средства областного бюджета Новосибирской области. Долгосрочная целевая программа «Семья и дети» на 2012-2015 годы.

3. Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): запрос котировок.

4. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки:

Место подачи заявок: Автоматизированная система торгов «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.

Для участия в запросе котировок в электронной форме Участник закупки подает заявку на участие посредством использования функционала электронной площадки «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Для подачи заявки необходима аккредитация на торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Заявка на участие предоставляется в виде электронного документа, подписанного ЭЦП, посредством штатного интерфейса.

5. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок

Размер обеспечения заявок: составляет 1 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок:

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

Средства для обеспечения заявок перечисляются по реквизитам указанным в уведомлении направленном аккредитованному участнику электронного аукциона оператором электронной площадки.

6. Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 09.06.2014 г. 18 часов 00 минут. Новосибирского времени. Котировочные заявки, поданные позднее указанного срока не рассматриваются.

7. Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок: закупочная комиссия рассматривает и оценивает поступившие заявки 10.06.2014г.

8. Требования предъявляемые к участникам запроса котировок:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

УТВЕРЖДАЮ Директор государственного автономного учреждения Новосибирской области «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» ______________________ Л.Д. Пугачева «____» _______________ 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на ремонт системы отопления в ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов».
РАЗДЕЛ I

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Заказчик: ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»

Место нахождения и почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 100 E-mail: profint@yandex.ru

Ответственный исполнитель: Кольтюгина Любовь Николаевна. тел. 314-79-72.

Источник финансирования: Средства областного бюджета Новосибирской области. Долгосрочная целевая программа «Семья и дети» на 2012-2015 годы.

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: Ремонт системы отопления в ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов». Содержание, объем и требования к выполняемым работам установлены в Техническом задании (раздел II документации о запросе котировок). Работы, являющиеся предметом Договора, должны быть выполнены в полном объеме, указанном в Техническом задании.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 000 000(три миллиона) рублей.

Порядок формирования цены контракта (договора): цена договора включает в себя помимо стоимости самих работ и материалов, транспортные расходы; расходы по погрузке/разгрузке, уборке и вывозу мусора; оплата труда рабочих; расходы на страхование; уплату таможенных пошлин, всех налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением договора. Цена контракта является фиксированной и не может быть увеличена в течение срока действия контракта.

Место доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг: г.Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 100 .

Сроки выполнения работ, оказания услуг: 60 рабочих дней со дня подписания контракта.

Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок: Участником закупки является лицо, претендующее на заключение контракта. Участником закупки (далее - Участник) может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с положением о закупке.

В случае если несколько юридических или физических лиц выступают совместно в качестве Участника закупочной процедуры, Участники закупки, выступающие на стороне одного участника закупки должны:

- иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам законодательства Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер таких лиц;

- обладать необходимыми разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами о допуске на выполнение работ и другими в соответствии с законодательством Российской Федерации) по видам деятельности, выполняемой каждым лицом в рамках реализации договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры;

- нести солидарную ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора.

Участники закупок имеют право выступать в отношениях, связанных с проведением процедуры закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей Участников подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

В случае, если на стороне одного участника закупки выступает несколько юридических лиц или несколько физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, то котировочная заявка должна содержать сведения и документы, предусмотренные извещением и документацией о проведении запроса котировок в электронной форме, в отношении каждого из таких лиц.

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Форма, сроки и порядок оплаты: денежные средства. Оплата по договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Оплата производится в следующем порядке: Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 30 % в течение 30 рабочих дней со дня заключения Контракта. Окончательный расчет производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, подтверждающих выполнение работ. Основанием для оплаты выполненных работ является оформленный в установленном порядке акт приемки выполненных работ (ф. КС-2) и предоставленная Подрядчиком справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) подписанные обеими Сторонами, счет и счет-фактура.

Место подачи заявок: Автоматизированная система торгов «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.

Для участия в запросе котировок в электронной форме Участник закупки подает заявку на участие посредством использования функционала электронной площадки «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Для подачи заявки необходима аккредитация на торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Заявка на участие предоставляется в виде электронного документа, подписанного ЭЦП, посредством штатного интерфейса.

При подаче заявки на участие оператором электронной площадки блокируются денежные средства Участника в размере оплаты услуг оператора площадки, а также в размере обеспечения заявки, указанного в документации.

Каждой поступившей заявке присваивается номер, который сохраняется за Участником до конца закупки.

Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается в день и время окончания подачи заявок, указанные в извещении.

Заявка на участие в запросе котировок не может быть подана в случае:

а) отсутствия на счете Участника, подающего заявку, денежных средств в размере, достаточном для оплаты услуг оператора площадки, а также в размере обеспечения заявки.

б) подачи Участником второй заявки на участие в отношении одного и того же лота, при условии, что поданная ранее заявка не отозвана.

в) по истечении срока подачи заявок на участие.

Обеспечение заявки на участие в запросе котировок.

Для проведения запроса котировок установлено обеспечение обязательств, связанных с участием в процедуре закупки (обеспечение заявки).

Размер такого обеспечения установлен в размере 1% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Требование в равной мере распространяется на всех участников закупки. Обеспечение заявки на участие в закупке осуществляется путем блокирования Оператором площадки денежных средств участника закупки. Блокирование денежных средств осуществляется посредством штатного интерфейса «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентом торговой площадки.

Обеспечение заявки должно сохранять свое действие до момента заключения договора

Заказчик вправе удержать обеспечение заявки при уклонении лица, с которым заключается договор, от заключения такого договора.

Форма котировочной заявки: Заявка на участие в запросе котировок оформляется по форме, представленной в настоящей документации (Приложение № 1).

Котировочная заявка на участие в запросе котировок подается в электронной форме посредством использования функционала электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки, на которой будет проводиться запрос котировок:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых осуществляется закупка;

4) согласие участника закупки исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

6) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.);

7) При снижении цены договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, участник, предложивший такую цену, при направлении котировочной заявки обязан представить расчет предлагаемой цены договора и её обоснование.

Порядок подачи котировочных заявок

При подаче котировочной заявки оператором электронной площадки каждой поступившей заявке присваивается номер, который сохраняется за участником до конца закупки.

Прием котировочных заявок прекращается в день и время окончания подачи котировочных заявок, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между Заказчиком и участником закупки в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении, подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающей максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником закупки в котировочной заявке. Участник закупки, подавший такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении Заказчику участником закупки в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного договора участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить повторную закупку путем запроса котировок. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

В случае, если при повторном проведении закупки путем запроса котировок не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить повторную закупку путем запроса котировок или принять решение о заключении договора у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор должен быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса котировок, и цена заключенного контракта не должна превышать максимальную цену контракта, указанную в извещении о повторном проведении запроса котировок.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

Закупочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, а также в случае если при снижении цены договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, предоставленные Заказчиком сведения о расчете предлагаемой цены договора и ее обоснования закупочной комиссией признаны недостоверными.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о Заказчике, о существенных условиях договора, о всех участниках закупки, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии в день его подписания размещается на официальном сайте. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, и заключается в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов».

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 09.06.2014 г. 18 часов 00 минут. Новосибирского времени. Котировочные заявки, поданные позднее указанного срока не рассматриваются.

Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок: закупочная комиссия рассматривает и оценивает поступившие заявки 10.06.2014г.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Срок подписания контракта победителем в проведении запроса котировок: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный контракт, победитель будет признан уклонившимся от заключения контракта.
Обращаем внимание участников размещения заказа, что при проведении настоящего запроса котировок, при указании на товарные знаки, в извещении, техническом задании, дефектной ведомости, сметном расчете следует читать, что они сопровождаются словами "или эквивалент".