ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ № ________
г. Сочи «___» __________ 2017г.
Непубличное акционерное общество «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (НАО «Центр «Омега»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора НАО «Центр «Омега» Зарицкой Елены Александровны, действующей на основании решения совета директоров НАО "Центр "Омега" (протокол №123 от 04.03.2016г), с одной стороны, и
___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________ совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола________________ от ______№ ____ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется по заявке Заказчика поставить продукты питания товарной группы "Масло подсолнечное, масло оливковое, масло фритюрное" для обеспечения деятельности кафе, баров, ресторанов гостиничного комплекса НАО "Центр "Омега" (далее «Товар»), наименование, количество и цена за единицу которых определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке, по цене и в сроки, определённые в положениях настоящего договора.
1.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям производителя данного товара и ГОСТ, принятым в Российской Федерации.
1.3. Товар должен иметь документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»: сертификаты соответствия, либо декларацию о соответствии, протоколы лабораторных испытаний на соответствие показателям безопасности, соответствующих требованиям. Срок годности товара на момент его поставки должен быть не менее сроков годности, указанных в спецификации (Приложение 1), с момента подписания товарной накладной.
1.4. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику со дня приемки Товара на склад Заказчика и подписания Сторонами товарных накладных без замечаний Заказчика.
1.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет собственник товара.
1.6. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать стандартам производителя, обеспечивать его сохранность и предохранять от повреждений при транспортировке и хранении.
1.7. Период поставки товара: с момента заключения договора по 31 июля 2017 г. включительно.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет __________________(_______) рублей ___ копеек, в том числе НДС (10%, 18 %)/НДС не предусмотрен в связи с применением упрощенной системы налогообложения, включает в себя стоимость доставки, погрузки, разгрузки товара на складе Заказчика, упаковки товара (тары), налоги, сборы и иные обязательные платежи, а в случае поставки товара не в полном объеме, указанном в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), цена настоящего Договора подлежит соразмерному уменьшению.
2.2. Заказчик производит оплату за фактически поставленный товар на склад Заказчика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной (формы «Торг-12») и предоставления Поставщиком оригинала счета на оплату и счета-фактуры в отношении каждой партии товара и других документов, перечисленных в пункте 1.3 настоящего Договора". При этом Поставщик в обязательном порядке указывает в счёте (счёт-фактуре) и товарной накладной дату и номер настоящего договора, в противном случае Заказчик вправе отказать в приёмке товара. Оплата по копии счета (в т.ч. полученной посредством электронной и/или факсимильной связи) не производится.
Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.3. Расчеты за товар, поставленный по настоящему Договору, Заказчик производит путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. Цена единицы товара указанная в приложении № 1 является фиксированной и не подлежит увеличению в период действия настоящего договора.
2.5. В случае несвоевременного предоставления надлежаще оформленных документов по п.1.3 Договора, Заказчик вправе перенести срок оплаты Товара на количество дней просрочки. Ответственность за несвоевременную оплату Заказчик в данном случае не несет.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Доставка товара производится транспортом Поставщика по адресу:
354375 Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район ул. Фигурная, д. 27.
3.2. Поставка должна осуществляться в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком заявки на поставку с указанием точного количества необходимого товара, согласно ассортименту, указанному в спецификации. Товар может быть поставлен одной партией в полном объеме либо разбит на партии. Суммарный объем поставок по партиям должен соответствовать количеству, указанному в Заявке, но не более предельного количества, установленного в Спецификации (Приложение №1).
3.3. Заказчик направляет заявку посредством факсимильной связи либо в виде электронного письма, на номер факса или электронную почту, указанные Поставщиком в реквизитах настоящего Договора. Поставщик обязан подтвердить принятие от Заказчика заявки путем проставления на ней отметки о принятии и направить обратно Заказчику.
Форма заявки приведена в Приложении 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.4. Одновременно с поставленным товаром Поставщик передает Заказчику все необходимые документы на поставленный товар (товарные накладные, сертификаты, декларации о соответствии, протоколы лабораторных испытаний на соответствие показателям безопасности и т.д.)
3.5. Датой поставки партии товара является дата поступления товара на склад Заказчика.
3.6. Досрочная поставка товара допускается только на основании предварительного письменного согласия Заказчика.
3.7. Погрузка Товара на складе Поставщика и доставка Товара Заказчику осуществляется силами и средствами Поставщика.
3.8. Разгрузка Товара на складе Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика.
3.9. Водитель – экспедитор (экспедитор) в обязательном порядке должны иметь при себе медицинскую книжку, спецодежду.
3.10. Транспортное средство, в котором доставляется товар, должно соответствовать требованиям, установленным санитарным законодательством.
3.11. В случае доставки товара транспортной компанией, привлеченной для этих целей Поставщиком, Поставщик обязан обеспечить выгрузку товара Заказчику. Оплата услуг по доставке и выгрузке товара на складе Заказчика производится Поставщиком. В случае отказа представителей транспортной компании произвести выгрузку товара Заказчику, Заказчик вправе отказаться от приемки товара.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Заказчик осуществляет приемку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, на основании поданной заявки и представленной Поставщиком накладной (формы «Торг-12»).
4.2. Заказчик, принимая товар от Поставщика, обязан произвести его приемку, как по количеству, так и визуально по качеству, о чем делается отметка в товарной накладной, а также проверить поставленный товар на соответствие спецификации Заказчика, требованиям производителя данного товара и ГОСТ.
4.3. К поставляемому Товару Поставщиком прилагаются сертификаты соответствия, либо иные предусмотренные законодательством Российской Федерации документы, подтверждающие соответствие поставленного Товара нормам и стандартам качества.
4.4. Приемка Товара по качеству производится в соответствии с Инструкцией, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 г. №П-7 в части, не противоречащей настоящему Договору.
4.5. Приемка товара по количеству производится в соответствии с Инструкцией, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 г. №П-6 в части, не противоречащей настоящему Договору.
4.6. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком:
по количеству - согласно количеству тарных мест, количеству и весу, указанному в товаросопроводительных документах;
по качеству и комплектности - согласно условиям производителя, установленным для данного вида товара или ГОСТам, спецификации на товар, результатам экспресс-анализов, органолептической оценке качества.
4.7.Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты товара в следующих случаях:
- при отсутствии транспортных и сопроводительных документов;
- при расхождении данных о количестве товара, указанных в товарных накладных, и количестве фактически поставленного товара;
- при отсутствии представителя Поставщика, уполномоченного подписывать акты приемки товаров по количеству и качеству, получать претензии, расписываться в их получении (полномочия представителя подтверждаются доверенностью, оформленной надлежащим образом);
- при поставке товара без сопроводительных документов, удостоверяющих качество товара (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, протоколы лабораторных испытаний на соответствие показателям безопасности товара и т.п.);
- при нарушении условий, установленных п.п. 3.8, 3.9., 3.10. настоящего Договора.
4.8. Стороны договорились, что они признают результаты экспресс–анализов качества, осуществляемых Заказчиком с применением соответствующих приборов, и органолептической оценки качества поставленной продукции как достоверные. В случае, если одна из Сторон выразит несогласие с результатами такой оценки качества, товар подлежит независимой экспертизе. Организацию и расходы, связанные с проведением экспертизы товара, осуществляет и несет Сторона, потребовавшая проведение такой экспертизы. До получения результатов независимой экспертизы приемка аналогичного товара по требованию Заказчика может быть приостановлена. Приемка товара от Поставщика возобновляется после получения положительного экспертного заключения.
4.9. Поставляемая продукция должна сопровождаться полным комплектом документации на русском языке.
4.10. Претензия Заказчика по качеству, количеству, ассортименту и комплектности поставленного товара должна быть заявлена Поставщику не позднее семи рабочих дней с момента поставки товара.
4.11. Поставщик обязан в течение 12 часов с момента получения претензии рассмотреть ее по существу и в течение 12 часов с момента рассмотрения претензии принять меры по замене поставленного товара (ненадлежащего качества, с нарушением количества, ассортимента, комплектности) надлежащим товаром.
4.12. В случае отказа представителей транспортной компании произвести выгрузку товара Заказчику, приемка товара не производится.
4.13. В случае отказа Поставщика обеспечить выгрузку поставленного товара Заказчику, приемка товара не производится.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Обеспечить бесперебойную поставку Товара по настоящему Договору в соответствии с направляемыми Заказчиком заявками, строго соблюдать условия заявки о количестве, ассортименте, дате и времени поставки.
5.1.2. Передать Заказчику Товар, в соответствии с поданной им заявкой, надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором количестве и ассортименте.
5.1.3. Заменить по требованию Заказчика недоброкачественный товар в течение 12 часов с момента рассмотрения претензии.
5.1.4. Допоставить Товар, поставленный с нарушением количества, ассортимента в течение 12 часов с момента рассмотрения претензии.
5.1.5. В случае если у Заказчика отсутствует возможность принять товар, Поставщик обязан обеспечить хранение товара для нужд Заказчика на собственном складе.
5.1.6. Обеспечить разгрузку поставленного товара Заказчику.
5.1.7. Оплатить услуги транспортной компании, в случае если доставка товара осуществляется транспортной компанией, в т.ч. услуги транспортной компании по выгрузке товара Заказчику.
5.1.8. Обеспечить надлежащее исполнение условий Договора. Заблаговременно (не позднее чем за 4 часа) сообщать Заказчику о возможных срывах поставки товара в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. требовать своевременной и полной оплаты за поставленный в рамках настоящего Договора Товар, принятый Заказчиком.
5.2.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Производить своевременно и в полном объеме оплату за надлежаще фактически поставленный Товар, на основании подписанных товарных накладных.
5.3.2. Осуществлять в установленные настоящим Договором сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству.
5.3.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, акта приема-передачи документов и т.д.).
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Отказаться от приемки поставленного Товара полностью или частично, в случае поставки Товара ненадлежащего качества, поставки Товара с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, в случае поставки Товара, не соответствующего требованиям, установленным спецификацией (приложение № 1 к договору).
5.4.2. Отказаться от оплаты Товаров ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товаров либо их замены.
5.4.3. Отказаться от приемки и оплаты Товаров, если Поставщик нарушил срок поставки предусмотренный настоящим Договором.
5.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе в случае ненадлежащего исполнения, неисполнения Поставщиком условий Договора.
5.4.5. Провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут взаимную гражданско-правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае просрочки поставки Товара Заказчик имеет право направить в адрес Поставщика требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости не поставленного Товара.
Оплата пени производится Поставщиком на основании письменного требования Заказчика, в течение 3 (трех) дней с момента получения требования.
В случае не оплаты Поставщиком суммы пени по требованию Заказчика, последний вправе удовлетворить указанные требования путем вычета суммы пени из суммы, подлежащей оплате.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по осуществлению окончательного расчета за поставленный Товар, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, после исполнения Поставщиком обязательств по поставке всего объема товара, предусмотренного договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы, но не более 10% от суммы неисполненного обязательства.
6.4. Заказчик не несет ответственность за отказ от принятия и (или) оплаты товара ненадлежащего качества, товара, не соответствующего требованиям, установленным спецификацией (приложение № 1 к договору).
6.5. Заказчик не несет ответственности за отказ от исполнения настоящего Договора при необеспечении исполнении Поставщиком п.п. 3.10., 3.11., 5.1.7. настоящего Договора.
6.6. В случае заказа товара в объеме меньшем, чем указано в приложении № 1 к настоящему договору Заказчик ответственности не несет.
6.7. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все разногласия, возникающие у сторон по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.
7.2. До обращения в арбитражный суд стороны принимают меры по урегулированию разногласий путем заявления претензий в следующем порядке:
претензии по недостачам, качеству и комплектности Товара по настоящему Договору предъявляются Поставщику в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР П-6, П-7.
Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются руководителем или заместителем руководителя организации.
В претензии указывается: требование заявителя, сумма претензии и ее расчет, обстоятельства на которых основываются требования заявителя, перечень прилагаемых к претензии документов, иные сведения необходимые для урегулирования спора. Претензия отправляется заказным письмом или вручается под расписку. Ответ на претензию должен быть дан письменно, в сроки указанные в пункте 4.11 настоящего договора дается в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. Ответ на претензию отправляется заказным письмом или вручается под расписку.
7.3. Допоставка Товара по признанным претензиям осуществляется за счет Поставщика.
7.4. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания срока предоставления ответа на претензию (п.7.2 договора), заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд Краснодарского края.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Стороны согласились, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (действия непреодолимой силы, которые не зависят от воли Сторон или которые Стороны не могли предвидеть), а именно войны, военных действий, блокады, эмбарго, международных санкций, валютных ограничений, иных действий, которые делают невозможными выполнение Сторонами своих обязательств, пожаров, наводнений, иного стихийного бедствия или сезонных природных явлений, в частности таких, как замерзание моря, проливов портов, и тому подобных, закрытия путей, проливов, каналов, перевалов, Стороны освобождаются от выполнения своих обязательств на время действия указанных обстоятельств.
8.2. Условие, указанное в п. 8.1. Договора, действительно только в случае уведомления другой стороны в течение одних суток с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы и предоставления подтверждающих документов, выданных уполномоченным государственным органом.
8.3. В случае, когда действие указанных обстоятельств, длится более 60 дней, каждая из Сторон имеет право на прекращение Договора в одностороннем порядке и не несет ответственности за такое прекращение при условии, что она уведомила об этом иную Сторону не позднее, чем за 10 дней до прекращения.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках настоящего договора, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимается любые сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, персональные данные представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде.
9.2. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
9.3. Сторона до предоставления информации ограниченного доступа органам государственной власти, иным государственным органам или органам местного самоуправления обязана уведомить другую Сторону о поступлении к ней соответствующего запроса. Уведомление о получении запроса должно быть представлено в письменном виде с приложением копии запроса органа государственной власти, иного государственного органа или органами местного самоуправления о предоставлении информации ограниченного доступа.
9.4. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонами фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 3 рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах.
9.5. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.
9.6. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор, вступает в силу со дня его подписания и действует до _______, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.3. Нарушение условий настоящего Договора Поставщиком считается существенным в случаях:
10.3.1. Поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не позволяют осуществить приемку Товара.
10.3.2. Поставки Товаров в меньшем количестве, чем предусмотрено условиями настоящего Договора, либо не поставки Товаров.
10.3.3. Поставки Товаров с нарушением условий Договора об ассортименте.
10.3.4. Неоднократного нарушения сроков поставки Товаров.
10.3.5. Если Поставщик не обеспечил выгрузку Товара Заказчику (в т.ч. представителями транспортной компании).
10.4. Стороны согласились, что документы, касающиеся настоящего Договора могут быть изготовлены и переданы с помощью средств электронно-вычислительной техники, факсимильной и телексной связи и имеют юридическую силу, как подлинники до момента получения оригинала.
10.5. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют силу только в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны надлежащим образом представителями сторон.
10.6. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.7. Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.8. Приложениями к настоящему договору являются:
10.8.1. Приложение № 1 «Спецификация»;
10.8.2. Приложение № 2 «Образец заявки на поставку».
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Непубличное акционерное общество «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (НАО «Центр «Омега»)
Юридический адрес: 354340, Краснодарский край, г.Сочи, бульвар Надежд, д.18
ИНН 2309102040; КПП 231701001;
ОГРН 1062309026812; ОКТМО 03726000
ОКАТО 03426000000
р/сч 40602810700440006300
Филиал «Южный» банка ВТБ (ПАО) в г. Ростов-на-Дону
к/с 30101810160150000063
БИК 046015063
|
ПОСТАВЩИК:
|
Генеральный директор
НАО «Центр «Омега»
________________________ Е. А. Зарицкая
|
_______________________/______________
|
Приложение № 1
к Договору поставки № _____
от «___» _________ 2017 года.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Качественные и функциональные характеристики товара
|
Цена за единицу, руб., в т.ч. НДС (НДС не предусмотрен)
|
Сумма, руб., в т.ч. НДС (НДС не предусмотрен)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАКАЗЧИК:
Непубличное акционерное общество «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (НАО «Центр «Омега»)
|
ПОСТАВЩИК:
|
Генеральный директор
НАО «Центр «Омега»
________________________ Е. А. Зарицкая
|
_______________________/______________
|
Приложение № 2
к Договору поставки № _____
от «___» _________ 2017 года.
ОБРАЗЕЦ
Заявка на поставку
Дата заказа: «___» ______________ 201___ года.
№ п/п
Наименование
Единица изм.
Кол-во
Объект доставки
Дата доставки
1
2
3
4
ОБРАЗЕЦ
5
6
7
8
9
10
Заявку составил _____________________________________________________________
(должностное лицо НАО «Центр «Омега»)
ЗАКАЗЧИК:
Непубличное акционерное общество «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (НАО «Центр «Омега»)
|
ПОСТАВЩИК:
|
Генеральный директор
НАО «Центр «Омега»
________________________ Е. А. Зарицкая
|
_______________________/______________
| |
