20.3.Если «Субподрядчик» не исправляет какое-либо нарушение или не соблюдает какую-либо директиву сразу после получения уведомления от «Подрядчика» или государственного органа власти «Подрядчик» может зайти на место осуществления работ и принять такие меры, которые, по мнению «Подрядчика», необходимы для гарантии выполнения ее требований. «Подрядчик» имеет право удерживать из любого платежа, причитающегося «Субподрядчику», сумму, достаточную для покрытия расходов «Подрядчика» на обеспечение такой гарантии. 20.4.«Субподрядчик» на строительных объектах «Подрядчика» в своей деятельности должен руководствоваться следующими нормами в области охраны окружающей среды – Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 20.12.01 г. и прочими нормативно-правовыми актами. 20.5.«Субподрядчик» обязан строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды, содержащимся в проектных материалах на объект строительства, реконструкции, капитального ремонта и.т.д. (ПОС, ППР). 20.6. «Субподрядчик» на строительных объектах «Подрядчика» обязуется: 20.6.1.Соблюдать правила обращения с отходами, обеспечивать своевременную утилизацию отходов, не допускать замусоривание территории строительной площадки и прилегающих территорий. 20.6.2.Не допускать разливов горюче-смазочных материалов. 20.6.3.Рубку деревьев производить в строгом соответствии с лесорубочным билетом, деревья, не подлежащие вырубке, но попадающие в зону производства работ, оснащать специальными защитными коробами, своевременно утилизировать порубочные остатки древесины. 20.6.4.Работы проводить в строгом соответствии с земельным отводом. 20.6.5.Соблюдать границы временных проездов для автомобильной (тракторной) техники во избежание порчи почвенно-растительного покрова. 20.6.6.Исключать несанкционированную добычу охотничьих и рыбных ресурсов, особенно в зонах проживания промысла малых народов Севера. 20.7.В соответствии с действующим российским законодательством в случае выявления нарушения в области охраны окружающей среды «Субподрядчик» и его работники несут ответственность согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях РФ (глава 8), Уголовному Кодексу РФ (глава 26) и другим нормативным актам природоохранного законодательства. 21.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 21.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты РФ. 21.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 21.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Субподрядчик» и «Подрядчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.
Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжение Договора.
22.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 22.1.Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором. 22.2.Настоящий Договор может быть расторгнут: 22.2.1.По требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения условий Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ); 22.2.2.В одностороннем порядке по инициативе «Подрядчика»:
в случае отказа от дальнейшего исполнения договора в любое время до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (ст. 717 ГК РФ);
если «Субподрядчик» в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);
если «Субподрядчик» выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);
если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный «Подрядчиком» срок «Субподрядчик» не выполнит требования по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ);
если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены «Субподрядчиком» в установленный «Подрядчиком» разумный срок (ст. 723 ГК РФ);
если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки результата работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);
в случае аннулирования лицензий «Субподрядчика» на выполнение Работ, принятия других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих «Субподрядчика» права на производство Работ.
22.2.3.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 22.3.Стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящей статье. 22.4.В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными или прекращенными, соответственно:
в случае изменения договора по соглашению Сторон – с момента, определенного соглашением Сторон об изменении Договора;
в случае изменения или расторжения договора по решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда;
в случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе любой из Сторон – с момента истечения тридцатидневного срока уведомления о расторжении Договора.
22.5.Если настоящий Договор расторгается по вине «Субподрядчика», «Подрядчик» оплачивает «Субподрядчику» только сумму выполненных Работ, стоимость имеющихся на объекте материалов и оборудования, поставленных «Субподрядчиком» по состоянию на дату расторжения настоящего Договора, за вычетом понесенных в связи с расторжением убытков «Подрядчика», связанных со срывом «Субподрядчиком» Графика работ и необходимостью привлечения другого Субподрядчика, штрафных санкций и других затрат, в соответствии с условиями настоящего Договора. 22.6.Если настоящий Договор расторгается по инициативе «Подрядчика», «Субподрядчику» выплачивается стоимость выполненных работ, полученных от «Субподрядчика» материалов и оборудования, обоснованных затрат на вывоз строительной техники и персонала «Субподрядчика», занятого на строительстве Объекта, а также стоимость заказанных оборудования и материалов при условии предоставления оригиналов подписанных договоров на их поставку в соответствии с условиями настоящего Договора.
22.7. В случае невыполнения, просрочки выполнения или ненадлежащего выполнения «Субподрядчиком», какого-либо существенного обязательства, включая, но не ограничиваясь обязательствами по предоставлению гарантий, выполнению условий по срокам и качеству выполнения работ, предусмотренного Договором, если такое невыполнение, просрочка выполнения или ненадлежащее выполнение как в целом, так и части, длится более 30 (тридцать) календарных дней (включая как начальные, так конечные и промежуточные сроки), Общество имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке без возмещения «Субподрядчик», каких-либо убытков путем направления письменного уведомления о прекращении Договора.
22.8. При этом Договор признается расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении Общества о расторжении Договора, направленном Контрагенту».
22.9. Положения настоящего пункта не отменяют иные основания расторжения, предусмотренные Договором, и являются самостоятельным основанием для одностороннего отказа Общества от исполнения Договора».
23.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 23.1.Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в арбитражном суде Хабаровского края. 23.2.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 20 календарных дней с момента получения претензии. 24.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 24.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 24.2.Право требования, основанное на обязательствах по настоящему Договору может быть передано третьему лицу только с согласия должника. 24.3.При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются условиями настоящего Договора и нормами законодательства Российской Федерации. 24.4.Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 24.5.На период действия настоящего Договора «Субподрядчик» составляет план взаимодействия на случай предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объекте строительства и утверждает его «Подрядчиком». 24.6.Все оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора документы могут быть направлены другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в течение 3 рабочих дней заказным письмом в адрес получателя подлинных экземпляров. 24.7.Факсимильные экземпляры договора, приложений и дополнений к нему имеют юридическую силу до момента получения оригинала документа, который одна сторона по почте должна направить другой стороне в течение 3-х дней с момента отправления факса. 25.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору. 26.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ - Приложение № 1 - Протокол соглашения о договорной цене; - Приложение № 2 - Расчет стоимости работ по договору с разбивкой на этапы; - Приложение № 3 - Разделительная ведомость поставки товарно-материальных ценностей между «Подрядчиком» и «Субподрядчиком»; - Приложение № 4 - График производства строительно-монтажных работ по законченным этапам; - Приложение № 5 - График сдачи-приемки производства строительно-монтажных работ по законченным этапам; - Приложение № 6 - «Основные положения политики ОАО «НК «Роснефть» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»; - Приложение № 7 «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании, дочерних обществ Компании»; - Приложение № 8 - Акт допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия; - Приложение № 9 – Техническое задание на выполнение работ и услуг -Приложение № 10 - Страхование строительно-монтажных рисков - Приложение № 11 -Перечень субсубподрядных организаций, привлекаемых по настоящему договору - Приложение № 12 - Акт приема-передачи локальных нормативных документов ООО «РН-Комсомольский НПЗ», относящихся к открытой информации; - Приложение № 13 – Форма акта о приемке выполненных работ; - Приложение № 14 – Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат; - Приложение № 15 - Форма акта приемки законченного строительством Объекта; - Приложение № 16 – Форма акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией; - Приложение № 17- Форма общего журнала работ; - Приложение № 18- Форма журнала учета выполненных работ; - Приложение № 19- Форма акта о приемке-передаче оборудования в монтаж; -Приложение № 20- График авансирования. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
27.ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
