Документация об аукционе №8 Категория: работы Предмет контракта: Выполнение полного комплекса работ по объекту «Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе»
Скачать 0.92 Mb.
|
_____________№_________ Утверждено:
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 8 Категория: работы Предмет контракта: Выполнение полного комплекса работ по объекту «Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе»: Лот № 1.Строительство водопровода по ул. 9-й Ефремковской, пер. 2-му Балинскому с установкой колонок на улицах 5,6,7,8,9 Ефремковских. Лот № 2. Строительство водопровода по пер. 1-му Совхозному с установкой двух водоразборных колонок. Лот № 3. Строительство водопровода по ул. 3-й Приречной с установкой водоразборной колонки у дома № 9. Лот № 4. Строительство водопровода по ул. 23-я Линия с установкой водоразборных колонок на ул. 23-я Линия и на пересечении ул. Высоковольтной и ул. 22-я линия. Лот № 5. Строительство водопровода по ул. 7-я Линия с установкой двух водоразборных колонок. Лот № 6. Строительство водопровода по пер. 7-му Авдотьинскому, ул. Гористой с установкой водоразборных колонок. Лот № 7. Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в районе домов №№ 30-43 по ул. 1-й Земледельческой. Лот № 8. Перекладка канализационной линии Д=300 мм на Д=500 мм по Варгинскому оврагу в г. Иваново. СОДЕРЖАНИЕ
Часть I АУКЦИОН РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ Уважаемые господа! Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей документации об аукционе в электронном виде бесплатно. На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр документации об аукционе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона. На официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе в случае возникновения таковых. Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе. Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение такой документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе. Раздел I.2. Общие условия проведения АУКЦИОНА Содержание 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1. Законодательное регулирование. 1.2. Заказчик, уполномоченный орган. 1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ. 1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота). 1.5 Источник финансирования и порядок оплаты. 1.6. Требования к участникам размещения заказа. 1.7. Привлечение субподрядчиков. 1.8. Расходы на участие в аукционе. 1.9. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона. 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 2.1. Содержание документации об аукционе. 2.2. Разъяснение документации об аукционе. 2.3. Дополнения и изменения в документации об аукционе. 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 3.1. Форма заявки на участие в аукционе 3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе. 3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе. 3.4. Количество заявок на участие в аукционе. 3.5. Форма аукционного предложения по цене контракта. 3.6 Валюта заявки на участие в аукционе. 3.7 Подтверждение соответствия работ требованиям документации об аукционе. 3.8 Обеспечение заявки на участие в аукционе. 4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе. 4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе. 4.3. Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе. 4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием. 4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе. 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе. 5.2. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при размещении заказов. 5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом. 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА 6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии. 6.2. Определение победителя аукциона и извещение о результатах. 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА 7.1. Заключение муниципального контракта. 7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1. Законодательное регулирование. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 1.2. Заказчик, уполномоченный орган. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе. 1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ. 1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в аукционе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II) и технической части (Часть III). 1.3.2. Возможность электронной формы участия в аукционе указана в Информационной карте аукциона. 1.3.3. Победивший участник аукциона должен будет выполнить работы в месте и сроки, которые указаны в Информационной карте аукциона. 1.3.4. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей документации об аукционе. 1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота). Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона. 1.5. Источник финансирования и порядок оплаты. 1.5.1. Финансирование выполнения работ по контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона. 1.5.2. Форма оплаты заказа, порядок и сроки оплаты по контракту указаны в Информационной карте аукциона и проекте муниципального контракта. 1.6. Требования к участникам размещения заказа. 1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: а) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов; б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 1.6.3. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте аукциона. 1.7. Привлечение субподрядчиков Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету аукциона привлечь субподрядчиков в случае, если это указано в Информационной карте аукциона. 1.8. Расходы на участие в аукционе Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, уполномоченный орган не имеет обязательств по этим расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. 1.9. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона Уполномоченный орган, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 2.1. Содержание документации об аукционе 2.1.1. Документация об аукционе включает в себя следующие разделы: Часть I. Открытый аукцион Раздел I.1. Приглашение к участию в аукционе Раздел I.2. Общие условия проведения аукциона Раздел I.3. Информационная карта аукциона Раздел I.4. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа Часть II. Проект муниципального контракта Часть III. Техническая часть 2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения, разъяснения к документации об аукционе, внесенные уполномоченным органом. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям такой документации, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе. 2.1.3. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона, в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет. 2.2. Разъяснение документации об аукционе 2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Для этого участник размещения заказа должен направить в адрес уполномоченного органа соответствующий запрос в соответствии с Формой № 7, приведенной в разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». 2.2.2. Уполномоченный орган обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно или в форме электронного документа направить разъяснения положений документации об аукционе при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации аукциона не должно изменять ее суть. |
Похожие:
 | Предмет контракта: «Выполнение кадастровых работ (межевание, оформление межевого плана, постановка на кадастровый учет) в отношении... | | «под ключ») для ОАО «нк «Роснефть» (Технический заказчик ООО «рн-комсомольский нпз») |
 | «Комплексная застройка территории по адресу: г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, уч. №28 (ппт 2-3), жилой многоквартирный дом... | | Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение комплекса работ по промывке внешней канализации и трапов внутри столовой... |
| ... | | Выполнение работ по дополнительной отсыпке песка по объекту строительства «Строительство вертолетной площадки и подъездной дороги... |
| ... | | ... |
| ... | | Прошу предоставить технические условия или информацию о плате за подключение наименование объекта, почтовый адрес к городским сетям... |