ДОГОВОР №(проект)
г. Москва
|
"___" _______ 20__ г.
|
ООО «НГК «ИТЕРА», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Попова Александра Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице , действующего на основании , с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется:
выполнить работы по созданию интегрированной корпоративной информационной системы (далее – КИС) ООО «НГК «Итера» согласно функционально-техническим требованиям (Приложение № 1 к настоящему Договору), включая выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ, проведения испытаний, а так же иных видов работ (далее – Работы) в соответствии с Календарным планом (Раздел I. «Создание интегрированной корпоративной информационной системы» Приложения № 2 к настоящему Договору);
выполнить работы по настройке выгрузки формуляров интегрированной корпоративной системы отчетности (далее - ИКСО) согласно функционально-техническим требованиям (Приложение № 1 к настоящему Договору) и в соответствии с Календарным планом (Раздел II. «Настройка выгрузки формуляров интегрированной корпоративной системы отчетности» Приложения № 2 к настоящему Договору);
выполнить дополнительные работы по заданиям Заказчика (Приложение №3 к настоящему Договору) и в соответствии с Календарным планом (Раздел III. «Дополнительные работы» Приложения № 2 к настоящему Договору),
а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных Работ на условиях настоящего Договора.
СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Общая стоимость Договора составляет рублей ( рублей копеек), в том числе НДС 18 % – рублей ( рублей копеек) и включает в себя:
стоимость Работ по созданию КИС в размере рублей ( рублей копеек), в том числе НДС 18% – рублей ( рублей __ копеек);
стоимость Работ по настройке выгрузки формуляров ИКСО в размере рублей ( рублей __ копеек), в том числе НДС 18% - рублей ( _____ рублей __ копеек);
стоимость дополнительных Работ составляет рублей ( рублей __ копеек), в том числе НДС 18% - рублей ( рублей __ копеек).
Дополнительные Работы, выполняемые Исполнителем по заданиям Заказчика в общем объеме трудозатрат, составляют 300 чел./дней, расчет стоимости работ произведен в соответствии со ставками Исполнителя (Приложение №4 к настоящему Договору).
Оплата выполненных Работ производится Заказчиком поэтапно в размере 100 % (Сто процентов) от стоимости соответствующего этапа Работ через 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт), оформленного в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору, по соответствующему этапу на основании предоставленного Исполнителем счета.
Оплата выполненных дополнительных Работ производится Заказчиком в размере 100 % (Сто процентов) от стоимости выполненных по заданию Заказчика дополнительных Работ через 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт) по соответствующему заданию Заказчика на основании предоставленного Исполнителем счета.
Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Исполнитель ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, обязуется передавать Заказчику акт сверки взаимных расчетов.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель:
Исполнитель обязуется выполнять Работы в объеме и в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему Договору).
Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком проекты всех необходимых для проведения Работ по Договору документов, включая необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам.
Для реализации выполнения работ Исполнитель обязан назначить со своей стороны руководителя проекта, который будет координировать и контролировать выполнение работ по настоящему Договору и в течение 3-х рабочих дней с даты заключения договора предоставить Заказчику Ф.И.О. и контактную информацию руководителя проекта.
Исполнитель обязан в случае необходимости выполнения дополнительных работ в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента возникновения такой необходимости уведомить об этом Заказчика, направив в его адрес соответствующее обоснование состава дополнительных работ и их стоимости, при этом дополнительные работы выполняются по письменному согласованию Сторон.
Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные в выполненных работах недостатки.
Исполнитель обязан предпринимать все зависящие от него меры для сохранения конфиденциальной информации, полученной им от Заказчика в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору в соответствии условиями Приложения № 7 к настоящему Договору.
Исполнитель обязан своевременно выставлять Заказчику счета-фактуры.
Исполнитель имеет право запрашивать у Заказчика информацию и документы, необходимые для выполнения Работ в рамках Договора. При этом Исполнитель не несет ответственности за достоверность полученной от Заказчика информации.
Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц только с письменного согласия Заказчика при этом ответственность по исполнению обязательств перед Заказчиком лежит исключительно на Исполнителе.
Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят надлежащему выполнению Работ либо создают невозможность ее завершения в срок, предусмотренный Договором.
Исполнитель гарантирует Заказчику передачу полученных по Договору результатов, которые не нарушают исключительных прав других лиц.
Исполнитель не имеет права осуществлять уступку права требования или перевод долга по настоящему Договору без письменного разрешения Заказчика.
Заказчик:
Заказчик обязан производить платежи в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
Заказчик обязуется своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую ему для выполнения Работ и обеспечить взаимодействие специалистов Заказчика и Исполнителя в рамках выполнения работ.
В целях обеспечения представителей Исполнителя информацией, необходимой для выполнения работ, а также приемки выполненных работ, Заказчик обязан назначить ответственных работников со своей стороны и сообщить их Ф.И.О, и контактную информацию Исполнителю в течение 3-х (трех) дней с даты подписания Договора.
Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем Работ, не вмешиваясь в его деятельность, в том числе путем предоставления Исполнителем промежуточных отчетов о ходе выполнения Работ и информации, на которой основываются реализуемые Исполнителем технические решения.
Заказчик вправе требовать от Исполнителя привлечения для выполнения Работ персонала, имеющего соответствующую квалификацию и профессиональный опыт.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Исполнителю письменного уведомления не менее чем за 30 дней до даты расторжения Договора. При этом Стороны производят взаиморасчеты за фактически выполненные и документально подтвержденные Исполнителем Работы.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
Исполнитель в течение 3 (Трех) дней с момента завершения этапа Работ предоставляет Заказчику подписанный со своей Стороны Акт по соответствующему этапу и предъявляет Заказчику результаты Работ в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору). Одновременно с Актом Исполнитель предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленный счет-фактуру.
Исполнитель в течение 3 (Трех) дней с момента завершения дополнительных Работ предоставляет Заказчику подписанный со своей Стороны Акт по соответствующему заданию Заказчика и предъявляет результаты Работ. Одновременно с Актом Исполнитель предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленный счет-фактуру.
Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта обязан подписать его или в этот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ.
В случае мотивированного отказа Заказчика Стороны составляют двусторонний акт с перечнем недостатков, порядка и сроков их устранения. Все недостатки устраняются Исполнителем своими силами и за свой счет.
ГАРАНТИИ
Гарантийный срок на результат выполненных Работ по созданию КИС составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта по последнему этапу Работ.
Исполнитель обязуется осуществлять гарантийное обслуживание результатов Работ в течение соответствующих гарантийных сроков и устранять все выявленные недостатки результатов Работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обращения Заказчика. При этом все расходы, связанные с устранением недостатков результатов Работ, а также любые иные расходы, связанные с гарантийным обслуживанием, несет Исполнитель.
Гарантия Исполнителя не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильного использования Заказчиком переданных результатов Работ, нарушения Заказчиком инструкций по эксплуатации результатов Работ, внесения Заказчиком без согласования с Исполнителем изменений в результаты Работ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае нарушения Исполнителем сроков окончания этапов Работ, предусмотренных Календарным планом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от стоимости невыполненного этапа Работ за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока устранения замечаний в соответствии с пп 4.4., 5.2. настоящего Договора Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от стоимости не принятого этапа Работ за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости не принятого этапа Работ.
В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение 5 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в пункте 10.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления информации, запрашиваемой повторно, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать с Заказчика пени в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день задержки оплаты, но не более 10% от указанной суммы.
Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Все исключительные права на результаты Работ, являющиеся результатами интеллектуальной деятельности, принадлежат Заказчику от даты приемки результатов Работ.
Исключительные права, существовавшие до начала выполнения Работ по Договору и использованные при выполнении Работ по Договору, остаются собственностью их правообладателей, при этом Заказчику предоставляется неисключительное право пользования на условиях настоящего Договора.
АРБИТРАЖ
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москва.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания настоящего Договора и возникли помимо воли Сторон.
Непреодолимой силой признаются следующие события: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения Договора.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.
В случае невозможности полного или частичного исполнения обязательств вследствие действия непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность которой составит один месяц или более, Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действие непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных его расторжением.
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению 5 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Подрядчик обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Подрядчика или уполномоченным на основании доверенности лицом, и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с частью 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности стороны до существенных ограничений по взаимодействию между собой, вплоть до расторжения настоящего Договора.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонам и действует до «31» декабря 2014 г., а в части взаиморасчетов – до полного их завершения.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исполнение Работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменении адресов и других реквизитов Сторон. В случае неуведомления об изменении реквизитов информация, направленная по имеющимся у Стороны реквизитам, считается направленной должным образом (принятой)
Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, при этом каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
ПРИЛОЖЕНИЯ
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие Приложения:
Приложение № 1 – Функциональные и технические требования
Приложение №2– Календарный план
Приложение № 3 – Форма задания
Приложение № 4 – Ставки специалистов Исполнителя
Приложение № 5 – Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
Приложение № 6 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;
Приложение № 7 – Конфиденциальность.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
Заказчик:
|
Исполнитель:
|
|
ООО «НГК «ИТЕРА»
Юридический адрес: 117209, г. Москва, Севастопольский пр-т, д. 28, к. 1.
Тел.: +7 (495) 411-85-00
Факс: +7 (495) 411-85-02
ИНН 8911018906 КПП 997250001
ОКПО 34928854
ОГРН 1028900858733
р/с 40702810900020105477,
в ОАО «Сбербанк России» ,
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
|
|
Заказчик:
|
Исполнитель:
|
Генеральный директор
|
|
_________________ А.П. Попов
|
___________________
| |
