По конкурсу может быть определен один победитель


Скачать 290.71 Kb.
НазваниеПо конкурсу может быть определен один победитель
ТипКонкурс
blankidoc.ru > Договоры > Конкурс

Требования, предъявляемые к форме и оформлению заявки на участие в конкурсе:

В виде единого документа, все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

Адрес для предоставления заявок на участие в конкурсе:

Каб. № 217, пр. Мира, 71, г. Красноярск, 660049, тел. 8 (391) 227 36 60

Способ предоставления документов на участие в конкурсе:

В опечатанном конверте нарочным или заказным почтовым отправлением

Срок подачи заявок на участие в конкурсе:

с 19.06. по 09.07.2012 по адресу: пр. Мира, 71, каб. 217, г. Красноярск

Время, дата и место вскрытия конкурсных заявок:

Публично, в 11-00 местного времени 10.07.2012, каб. 217, пр. Мира, 71, г. Красноярск, тел. 8 (391) 227 36 60

Количество победителей конкурса

По конкурсу может быть определен один победитель

Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе

Максимальная значимость критериев (баллы):

1) цена договора- 70%;

2). качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса-20%

3). срок выполнения работ-10%

Критерии оценки заявок:

Оценка заявок проводится на основании следующих критериев:

1. Цена договора

Для оценки заявок по критерию «цена договора» установлена значимость данного критерия в размере 70 %, рейтинг заявки по данному критерию определяется по формуле:

Rai=Amax - Ai X 100

Amax

Rai - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Amax - начальная максимальная цена договора, установленная в настоящей конкурсной документации;

Ai - предложение i-ого участника конкурса по цене договора.

2. Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса

Для оценки заявок по критерию "цена договора» установлена значимость данного критерия в размере 20 %, и определены максимальные значения показателей по указанному критерию:

- опыт выполнения реставрационных работ- 50 баллов;

- квалификация участника конкурса (кадровый состав организации - ИТР и рабочих специальностей в области реставрации и строительства) - 20 баллов;

- наличие собственных производственных мощностей - 15 баллов;

- наличие оборотных средств, состояние активов-пассивов организации, наличие или отсутствие прибыли по балансам за три предшествующих года -15 баллов.

Рейтинг заявки по указанному критерию определяется по формуле:

Rci=C1i+C2i+C3i+С4i,

где, Rci- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

C1,2,3,4i - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по конкретному показателю.

3. Срок выполнения работ

Для оценки заявок по данному критерию "сроки выполнения работ» установлена значимость данного критерия в размере 10 %, рейтинг заявки по данному критерию определяется по формуле:

Rfi=Fmax - Fi X 100

Fmax - Fmin

Rfi - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Fmax - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (дней) с даты заключения договора;

Fmin - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (дней) с даты заключения договора;

Fi - предложение i-ого участника конкурса по по сроку выполнения работ, в единицах измерения срока выполнения работ (дней) с даты заключения договора.

Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе

Каб. 217, пр. Мира, 71, г. Красноярск, 11.07.2012.

Дата и место подведения итогов конкурса

Каб. 217, пр. Мира, 71, г. Красноярск, 12.07.2012.

Определение победителей конкурса:

Победителем конкурса признается участник закупки, допущенный к участию в конкурсе, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

В случае если победитель конкурса признан уклонившемся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

Информация об итогах проведения конкурса:

Информация об итогах проведения конкурса направляется победителю конкурса, размещается на сайте: new.sibdrama.r

Заключение договора

Срок и порядок заключения договора:

Договор может быть заключен течение 10 дней со дня размещения на сайте new.sibdrama.ru протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Договор заключается на условиях, указанных в настоящей конкурсной документации и в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в настоящей документации.

Приложение № 1

к конкурсной документации

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту помещений Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина

1. Перечень служебных помещений, в которых необходимо выполнить работы по текущему ремонту помещений:

Помещения

Площади, м2

1 Этаж здания пр. Мира, 71




Служебный кабинет № 109

72,9

Служебный кабинет № 117

36

Служебный кабинет № 106

42,4

2 этаж здания пр. Мира, 71




Служебный кабинет № 211

16

Служебный кабинет № 213

15

Служебный кабинет № 214

36

Служебный кабинет № 217

18,3

Служебный кабинет № 218

20

Санузел между 2 и 3 этажом

5,5

3 этаж здания пр. Мира, 71




Служебный кабинет №306

17,4

Служебный кабинет №307

15

Служебный кабинет №309

14,3

Служебный кабинет №310

15,9

Служебный кабинет №311

20,1

Служебный кабинет №312

17,3

Служебный кабинет №313

20,6

Служебный кабинет №320

38

Гримуборные №325

40

Текущий ремонт кровли здания пр. Мира, 71




Характеристика здания, в помещениях которого будут выполняться работы:

-внутренняя высота помещений 4,2 м;

-этажность здания - 3 этажа;

-стены наружные и внутренние - из кирпича;

-внутренние перегородки дощатые, оштукатуренные по дранке;

-междуэтажные перекрытия - дощатые, по деревянным балкам;

-кровля металлическая по деревянной обрешетке.

2. Сроки предоставления гарантий качества работ - 2 года;

3. Закупка расходных материалов осуществляется за счет Подрядчика и входит в стоимость комплекса выполняемых работ;

4. Расходные материалы по своему качеству, комплектности и упаковке должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ и нормам безопасности;

5. Ведомость объемов ремонтных работ:



п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

1

Ремонт штукатурки потолков

м2

50

2

Ремонт штукатурки стен

м2

200

3

Перетирка штукатурки стен и потолков

м2

600

4

Окраска ПВА составом потолков

м2

500

5

Окраска ПВА составом стен

м2

800

6

Смена обоев стен

м2

1000

7

Масляная окраска оконных заполнений

м2

300

8

Масляная окраска дверных заполнений

м2

120

9

Масляная окраска радиаторов, труб, венткоробов

м2

98

10

Острожка, шлифовка покрытий полов деревянных

м2

72

11

Огнезащита деревянных покрытий полов

м2

72

12

Окраска лаком покрытий полов

м2

72

13

Облицовка стен ГКЛ (с устройством каркаса метал.)

м2

60

14

Облицовка потолков ГКЛ (с устройством каркаса метал.)

м2

48

15

Смена дверных блоков

м2

5,7

16

Смена линолеума

м2

400

17

Смена облицовочной плитки глазурованной стен

м2

24

18

Смена плитки керамической пола

м2

6

19

Смена покрытия полов из ДВП

м2

300

20

Замена плинтусов

м

450

21

Смена негодных листов кровли до 5 шт в одном месте из листовой кровельной стали толщ. 0,55 мм оцинкованной

листов

20

22

Постановка заплат из листовой кровельной стали размером ½ листа

заплат

10

23

Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали

м2

1128

24

Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля

м2

32

25

Смена покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам

м2

80

26

Выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов

шт

1

27

Погрузка и вывоз мусора

тн

5

Форма № 1

На бланке организации Дата: __________________

Куда: В Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина

Заявка на участие в конкурсе

Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени _____________________________________________________ (далее - "Исполнитель"), мы, нижеподписавшиеся, настоящим предлагаем выполнить работы по текущему ремонту помещений Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина в соответствии с техническим заданием на общую сумму _______________________________________ рублей, что подтверждается прилагаемой таблицей предложения, которая является неотъемлемой частью заявки.

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в полном объеме и в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право организатора конкурса, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Красноярским драматическим театром им. А.С. Пушкина в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение 10 дней со дня размещения на сайте new.sibdrama.ru протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с Красноярским драматическим театром им. А.С. Пушкина, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и до подписания договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора на условиях наших предложений.

Юридический и фактический адреса/ место жительства, телефон, факс _____________________ , банковские реквизиты: ____________________________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Участник закупки (уполномоченный представитель) ____________ (Ф.И.О.)

(подпись)

мп

Форма № 2

Анкета участника закупки

Полное наименование участника закупки:










Точный юридический/фактический адрес участника закупки, телефон, факс, e-mail










Ф.и.о. руководителя, контактный телефон










Настоящим документом подтверждаю, что участник закупрки ________________________________________________

(наименование участника закупки)

не находится в процедуре ликвидации, в отношении участника закупки отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства. Деятельность участника закупрки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в конкурсе не приостановлена. Задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период у участника закупки отсутствует или он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в закупке или заявки на участие в конкурсе не принято.













Дата подачи заявки






























































































































































































Руководитель





































И.О. Фамилия






































































М.П.





































Форма №3

Таблица предложения участника закупки

на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту помещений Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина.

Наименование участника торгов:




Наименование и комплекс выполняемых работ

Ед. изм.

Кол-во

Стоимость за комплекс выполняемых работ (руб.)

Общая сумма по позиции (руб.)

Точный срок выполнения работ (кол-во дней)

1

2

3

4

5

6

7

1

выполнение работ по текущему ремонту помещений Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина согласно комплекса работ, указанного в техническом задании (приложение №1 к конкурсной документации)

руб.

1




0,00







Итого:










0




*стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий договора, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, и является фиксированной на протяжении действия договора

*Формы, сроки и порядок оплаты: в соответствии с условиями договора

Примечание: 1) изменение формы таблицы предложений не допускается

  1.  

    1.  

      1.  

        1. заполнение всех столбцов таблицы обязательно (№5,№6,№7)

        2. при неправильном и не полном заполнении таблицы цен конкурсная комиссия оставляет за собой право отказать в допуске участнику закупки

Общая сумма прописью:_______________________________________________________________________________

Подпись руководителя

М.П.

(Проект)

ДОГОВОР ПОДРЯДА №______

г. Красноярск




«___» ________2012 г.

______________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице__________________, действующего на основании ______________, лицензии __________________ и свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № от , выданного , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании протокола от №, заключили договор (далее - договор) о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить указанные в техническом задании (Приложение № 1 к договору) работы по текущему ремонту помещений Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями настоящего договора

1.3. Адрес объекта: Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д.71.

  1. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ.

Дата начала выполнения работ: со дня заключения договора

Дата окончания работ: 30.09.2012 г.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ

3.1.Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору, составляет ___________________, с учетом НДС 18%. Стоимость работ может быть увеличена по договору в случае выявления дополнительных, не учтенных техническим заданием, но взаимосвязанных с основными видами работ, дополнительных работ без которых невозможно исполнения договора.

3.2. Стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий договора, в том числе расходы на страхование, перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.3. Оплата работ производится Заказчиком на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с момента подписания актов выполненных работ.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

4.1. Подрядчик в срок до 20 числа текущего месяца составляет и представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в который включаются выполненные Подрядчиком работы в предыдущем отчетном периоде.

4.2. На основании данных акта о приемке выполненных работ и счета на приобретенное оборудование Подрядчиком заполняется и представляется Заказчику справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

4.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения от Подрядчика актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), счета на оборудование и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) подписывает указанные документы либо возвращает их с письменным мотивированным отказом.

4.4. Работы, выполненные сверх стоимости работ, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

4.5. Работы, произведенные Подрядчиком сверх предусмотренных техническим заданием объемов без согласования с Заказчиком, в справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) не включаются и Заказчиком не оплачиваются.

4.6. В случае выявления расхождений в стоимости работ, указанной в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), и стоимости работ, указанной в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), достоверной признается стоимость, указанная в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

4.7. Подписание актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) не означает перехода к Заказчику риска гибели или повреждения объекта.

4.8.Риск случайной гибели или повреждения объекта, а также строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Заказчиком Подрядчику, несет Подрядчик.

4.9.Сдача-приемка Товара. Гарантийные обязательства.

4.9.1. Качество поставленного по настоящему договору Товара должно соответствовать предъявляемым требованиям. Качество продукции удостоверяется сертификатом или паспортом качества изготовителя, по действующей в Российской Федерации системе сертификации.

4.9.2. За скрытые недостатки Подрядчик несет ответственность в соответствии с частью II Гражданского кодекса РФ. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида продукции проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, испытания, использования и хранения продукции.

4.9.3. При возникновении разногласий в оценке качества поставляемой продукции Заказчик может представить ее образцы на экспертизу в нейтральную компетентную организацию или лабораторию, аккредитованную Госстандартом РФ. Решение экспертной организации или лаборатории будет обязательным для обеих сторон. Расходы на экспертизу относятся на виновную сторону

4.9.4. Сдача-приемка Товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности осуществляется уполномоченными надлежащим образом представителями сторон с оформлением необходимой документации.

4.9.5. В соответствии с условиями настоящего договора на поставляемый Товар предоставляется гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, для которого поставляется товар по настоящему контракту.

5. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору, должны соответствовать техническому заданию, техническим и строительным нормам и правилам, требованиям технических регламентов.

5.2. Качество оборудования, поставляемого на объект, должно соответствовать требованиям ГОСТ и подтверждаться сертификатами соответствия.

5.3.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им средств и материалов, а также за предоставление средств и материалов, обремененных правами третьих лиц.

5.4. Гарантийный срок работ составляет два года со дня, следующего за днем сдачи выполненных работ заказчику.

5.7. Подрядчик обязан устранить за свой счет допущенные дефекты, обнаруженные в гарантийные сроки со дня, следующего за днем сдачи выполненных работ заказчику.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.Для реализации положений настоящего договора Заказчик:

6.1.1. вправе давать указания Подрядчику по производству работ, не вмешиваясь в его деятельность;

6.1.2. обязан организовать ведение строительного и технического контроля за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, для чего назначает на период проведения работ своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет строительный контроль;

6.1.3. обязан не оплачивать работы, выполненные с нарушением требований СНиП, технических условий;

6.1.4.известить Подрядчика о выявлении дефектов в процессе эксплуатации объекта и необходимости их устранения.

6.2. Для реализации положений настоящего договора Подрядчик:

6.2.1. обязан иметь действующие документы (в том числе свидетельства, лицензии, разрешения), подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям, устанавливаемым законодательством к лицам, осуществляющим работы, являющиеся предметом настоящего договора;

6.2.2. обязан уведомить Заказчика в письменной форме об изменении платежных реквизитов;

6.2.3.обязан выполнить все работы в полном объеме, предусмотренном техническим заданием (приложение №1 к договору)

6.2.4.обязан нести ответственность за качество предоставленных им материалов, которые должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

6.2.5. обязан предоставлять Заказчику копии документов, удостоверяющих качество материалов, изделий до начала производства работ, выполняемых с их использованием;

6.2.6. обязан командировать своего уполномоченного представителя для составления акта об обнаружении дефектов не позднее 3 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика;

6.2.7. обязан приступить к устранению дефектов не позднее 3 рабочих дней с момента составления акта об их обнаружении;

6.2.8. незамедлительно известить Заказчика и до момента получения указаний от Заказчика приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- не учтенной в техническом задании работы и в связи с этим необходимостью проведения дополнительных работ, а также увеличения сметной стоимости ремонта;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.2.9. обязан приостановить производство работ в случае утраты права на осуществление работ, являющихся предметом настоящего договора, и известить об этом Заказчика в течение 1 календарного дня.

Утрата такого права является ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

6.2.10. имеет право заключать договоры с субподрядными организациями, аккредитованными Заказчиком и техническим заказчиком (при его наличии) при этом предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих соответствие субподрядной организации требованиям, устанавливаемым законодательством к лицам, осуществляющим работы, являющиеся предметом настоящего договора.

Подрядчик для выполнения работ, по которым у него отсутствуют необходимые разрешения (при наличии в свидетельстве о допуске к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, Подрядчика функции генерального подрядчика), обязан привлечь субподрядчиков.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по договорам субподрядчиками.

6.2.11. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования (монтируемого и немонтируемого) или иного имущества, переданного Подрядчику в связи с исполнением настоящего договора, в том числе - имущества, находящегося на объекте капитального строительства.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих

Похожие:

По конкурсу может быть определен один победитель iconПо Конкурсу может быть выбран только один Победитель
Документация на проведение открытого конкурса в электронной форме по выбору организации на поставку запасных изделий для устройств...

По конкурсу может быть определен один победитель iconСПбгу выдал выпускникам дипломы
Тема: в спбгу определен победитель конкурса на единого арендатора университетских столовых и кафе, расположенных в Петербурге

По конкурсу может быть определен один победитель iconХх век: хроника необъяснимого. Открытие за открытием
Может быть, оно гораздо старше и первый человек катался на динозавре? Или: все ли подозревают о том, что рядом с нами существует...

По конкурсу может быть определен один победитель iconДокументация о закупке
Пакеты могут быть вложенными, признаком вложенности является свойство пакета: ссылка на пакет верхнего уровня. Пакет может быть вложен...

По конкурсу может быть определен один победитель iconСибирская юридическая компания
Идея бизнеса может вынашиваться достаточно долго, иногда с детства, может быть найдена в процессе трудовой деятельности на предприятии,...

По конкурсу может быть определен один победитель iconОбщая схема работы редактора может быть представлена следующим образом
Редактирование с полным основанием может быть отнесено к одной из таких форм, и общая схема работы редактора может быть представлена...

По конкурсу может быть определен один победитель iconБлаготворительность в зеркале сми
И тем самым может быть спасена. Поклонник творчества писателя купил башню Perrrott's Folly в Бирмингеме за один фунт. Теперь благотворительный...

По конкурсу может быть определен один победитель iconКак составить бизнес-план практическое пособие для начинающих Что такое бизнес-план?
Бизнес план может быть толстым цветным документом с множеством таблиц и графиков, а может быть написан от руки на листке бумаги…

По конкурсу может быть определен один победитель iconМетодическая разработка по теме «Рефлексия на уроках русского языка и литературы»
Актуальность темы. Один из принципов современного образовательного процесса – принцип активности и сознательности. Ребёнок может...

По конкурсу может быть определен один победитель iconКак формируются отряды?
Количество детей в комнате зависит от базы данной смены или программы (см описание смены). В отряде может быть от 10 до 15 детей,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на blankidoc.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
blankidoc.ru