7.2. Заказчик обязуется:
7.2.1. Предоставить персоналу Подрядчика право и возможность производить, под своим руководством и контролем строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на энергетических объектах принадлежащих Заказчику или им обслуживаемых.
7.2.2. Предоставить персоналу Подрядчика (на основании предоставленных Подрядчиком списков с учетом квалификационных требований к персоналу предъявляемых Заказчиком и условий обслуживания электроустановок) право выдающего наряд, руководителя работ в электроустановках Заказчика путем издания соответствующего распорядительного документа. Довести до Подрядчика указанный распорядительный документ в семидневный срок после подписания.
7.2.3. Производить вывод в ремонт оборудования, подготовку рабочего места и осуществлять допуск ответственного руководителя бригады Подрядчика для выполнения работ согласно Договору по согласованной заявке Подрядчика.
7.2.4. Выполнить ограждение зоны работ, препятствующее ошибочному проникновению персонала Подрядчика в действующую часть электроустановки. Выполнить пути прохода и проезда персонала, машин и механизмов Подрядчика в выделенную для выполнения работ огражденную зону, таким образом, чтобы они не пересекали территорию или помещения действующей части электроустановок.
7.2.5. При невозможности исполнения п.7.2.4 настоящего Договора обеспечить ежедневный допуск персонала Подрядчика к работам в электроустановках, а также назначить наблюдающего из числа персонала Заказчика для осуществления надзора в течение всего срока исполнения данных работ.
7.2.6. Проводить персоналу Подрядчика первичный инструктаж по охране труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а работникам, которым предоставлено право выдачи наряда или руководителя работ, проводить инструктаж по схеме и особенностям электроустановок, в которых им предстоит работать.
7.2.7. При выполнении работ персоналом Заказчика в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ обеспечить до начала работ прибытие к месту работ допускающего из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи. Обеспечить допуск к работам ответственного руководителя и исполнителя каждой бригады Подрядчика.
7.2.8. Предоставить Подрядчику список лиц Заказчика, уполномоченных осуществлять проверки бригад (или отдельных лиц) и имеющих право отстранять их от работы согласно п.п. 7.4.2, 7.4.3. настоящего Договора.
7.3. Подрядчик имеет право:
7.3.1. Производить, согласно Договору, под своим руководством и контролем, работу строительно-монтажных, ремонтных и наладочных работ энергетических объектов принадлежащих Заказчику или им обслуживаемых.
7.3.2. Выполнять обязанности выдающего наряд, распоряжение; ответственного руководителя; производителя, члена бригады в электроустановках Заказчика (или им обслуживаемым) лицам Подрядчика, которым предоставлено данное право согласно п.7.2.2. настоящего Договора.
7.3.3. Требовать от Заказчика своевременного обеспечения инструкциями и положениями, определяющими работу персонала в электроустановках Заказчика, а также необходимыми технологическими схемами электроустановок.
7.3.4. Требовать от Заказчика своевременного присвоения прав персоналу согласно п.7.2.2. настоящего Договора.
7.4. Заказчик имеет право:
7.4.1. Требовать от Подрядчика выдачу наряда, распоряжения лицами, имеющими данное право, на каждый вид работ выполняемых персоналом Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых.
7.4.2. Проверять выполнение персоналом Подрядчика требований действующих нормативно-технических документов указанных в настоящем Договоре, определяющих работу персонала Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых.
7.4.3. Осуществлять технический надзор и проводить проверки бригад (или отдельных лиц) Подрядчика при производстве работ на объектах Заказчика (или им обслуживаемых). При обнаружении нарушений требований безопасности или других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, приостановить работу персонала Подрядчика (в порядке определенном п.11.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок) до устранения обнаруженных нарушений с направлением соответствующего информационного сообщения и акта проверки руководству Подрядчика.
7.4.4. Давать персоналу Подрядчика указания по устранению нарушений требований нормативно-технических документов, указанных в настоящем Договоре.
7.4.5. Требовать от Подрядчика возмещения ущерба (затрат) вызванного не соблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения работ по договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика на основаниях п.7.4.3. настоящего Договора.
7.4.6. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком требований нормативно- технических документов, указанных в настоящем Договоре, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику.
7.5. Подрядчик несет ответственность за:
7.5.1. Соблюдение требований безопасного производства работ персоналом Подрядчика.
7.5.2. Возмещение материального ущерба, причиненный имуществу Заказчика и третьим лицам по вине персонала Подрядчика, если ущерб причинен действиями (бездействием) персонала Подрядчика, связанными с несоблюдением правил безопасности и других действующих нормативных документов, определяющих работу персонала Подрядчика в электроустановках Заказчика или им обслуживаемых.
7.5.3. Выплату штрафа в размере 0,01% от цены Договора за каждый выявленный факт нарушения требований нормативно-технических документов, указанных в настоящем Договоре, на основании соответствующей претензии Заказчика, выставленной в адрес Подрядчика.
7.5.4. Соответствие присвоенных работникам групп по электробезопасности и прав, предоставляемых им на энергетических объектах Заказчика, а также за соблюдение ими требований действующих нормативно-технических документов указанных в настоящем Договоре, в установленном объеме на этих объектах.
7.6. Заказчик несет ответственность за:
7.6.1. Выполнение мер безопасности предусмотренных актом-допуском, обеспечивающих защиту работников Подрядчика от поражения электрическим током рабочего и/или наведенного напряжения электроустановки, если осуществляет допуск к работам или выставляет своего наблюдающего.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2015 года. В части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения Обязанностей Сторонами Договора. Стороны определили, что права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с 01 января 2015 года.
9.2. Договор может быть изменен только по письменному соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных действующим законодательством РФ, с возмещением понесенных убытков.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
9.3.1. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.
9.3.2. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ.
9.3.3. Аннулирования разрешительных документов, дающих право деятельности, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
9.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов и оплаты фактически выполненных Подрядчиком работ.
9.5. Сторона, намеривающаяся расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление об этом другой стороне за 2 (две) недели до его расторжения.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. невозможности полного или частичного исполнения обязательств Сторон, возникших помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть на момент заключения настоящего Договора, а именно: стихийных бедствий, природных катаклизмов, эпидемий, военных действий любого характера, гражданских волнений, забастовок, блокады, акта государственного органа и других, срок исполнения обязательства увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
10.2. Сторона, не исполняющая свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее десяти дней с момента наступления таких обстоятельств известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
10.3. Достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы является документ, выданный соответствующим компетентным государственным (муниципальным) органом.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик может привлекать другие организации на условиях субподряда, предварительно получив письменное согласие Заказчика на привлечение данной конкретной организации.
11.2. Требования к Договору Подрядчика с субподрядной организацией:
В Договоре субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности субподрядчика и заказчика, аналогичные требованиям настоящего Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
Допуск персонала субподрядной организации в качестве командированного персонала в данном случае производится на основании письма субподрядной организации в адрес Заказчика при неукоснительном выполнении требований, изложенных в разделе 7 настоящего Договора.
В договоре должно быть предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по договору субподряда.
Субподрядчик обязан выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.).
Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал договора с субподрядной организацией, включая все установленные нормативными требованиями разрешительные документы субподрядной организации на право выполнения порученных работ.
Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их действия, а также за исполнение Договора в целом.
Подрядчик несет ответственность за то, чтобы выполняемые работы субподрядчика, а также представляемая отчетная документация, удовлетворяли требованиям настоящего Договора и действующим нормативным документам.
11.3. В случае не соблюдения командированным персоналом Подрядчика выполнения требований раздела 7 настоящего Договора, Заказчик имеет право отстранить от выполняемых работ по данному Договору командированный персонал Подрядчика до момента устранения выявленных нарушений правил безопасного производства работ. При этом срок выполнения работ по данному Договору остается прежним, а отстранение командировочного персонала от выполняемых работ в связи с нарушением правил безопасного производства работ не является уважительной причиной для переноса окончательного срока выполнения работ.
11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся только по соглашению Сторон в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон
11.5. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.
11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
|
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Калининградская
генерирующая компания»
236006, г. Калининград,
ул. Правая Набережная, 10а
ИНН/КПП: 3905601701/390601001
р/с: 40702810600000003131
в КБ «Энерготрансбанк» (ОАО)
к/с: 30101810800000000701
БИК: 042748701
тел/факс: (4012) 45-23-51
|
ПОДРЯДЧИК:
|
И.о. генерального директора
______________ А.А. Голинко
М.П.
|
________________
М.П.
| |
