Закупочная документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора
Скачать 1.8 Mb.
|
| АО «Красноярский речной порт» «УТВЕРЖДАЮ» Председатель ЦЗК Генеральный директор АО «Красноярский речной порт» И.Н. Долгунцев ________________________ «29» мая 2018 г. ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ВОЛС, ОКОНЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ на территории Злобинского грузового района г. Красноярск 2018 г. ОглавлениеРаздел I. Общие положения 3 1.1. Термины и определения 3 1.2. Требования к Потенциальным участникам закупки 6 1.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 7 1.1.4. Участие в закупке коллективных участников (группы лиц) 8 1.5. Требования к составу и содержанию заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 8 1.6.1 Отборочная стадия рассмотрения Заявок 11 1.6.2. Переторжка 13 1.6.3. Оценочная стадия рассмотрения Заявок. 14 1.7. Оформление итогов закупки 15 1.8. Основания и последствия признания закупки несостоявшейся. 16 1.9. Порядок заключения и исполнения договора 16 1.10. Обеспечение исполнения обязательств 17 1.11. Заключительные положения 18 Раздел 3. – Техническое задание 30 на выполнение работ по монтажу волоконно-оптической линии связи, оконечного оборудования и камер видеонаблюдения на территории Злобинского грузового района АО «Красноярский речной порт» 30 Соединение имеющейся системы видеонаблюдения - 21 камер видеонаблюдения, расположенных на осветительных мачтах и сооружениях и вновь смонтированные камеры видеонаблюдения в количестве 17 шт., которые также будут расположены на осветительных мачтах и сооружениях. 30 Раздел 4 – Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений 52 Раздел 5. Проект договора 56 1.Предмет Договора 57 1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу волокно-оптической линии связи, оконечного оборудования и камер видеонаблюдения (инв.№19055) на территории Злобинского грузового района АО «Красноярский речной порт» (далее – работы), содержание, цена и сроки выполнения которых указаны в Приложении № 1 и Приложении № 2 к Договору, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями Договора. 57 1.2.Срок выполнения работ: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора. 57 1.3.Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме, а результат работ – принятым, после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – Акт сдачи-приемки выполненных работ), Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – справка по форме КС-3) по всем предусмотренным Договором работам и Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3 (далее – Акт по форме ОС-3). 57 2.Цена работ и порядок расчетов 57 2.1.Цена работ по Договору определяется Приложением № 2 к Договору, включает в себя цены материалов и оборудования собственности Подрядчика, указанных в Приложении № 2 к Договору, является твердой и составляет __________ (________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% – ____ (_________) рублей ____ копеек. 57 2.2.Оплата фактически выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства. 57 2.3.Счета-фактуры выставляются в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодательством Российской Федерации. 57 2.4.Обязательства Заказчика по оплате выполненных Подрядчиком работ по Договору считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 57 2.5.В случае выявления Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, не учтенных в Приложении № 1 к Договору, и требующих увеличения цены работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента возникновения указанных обстоятельств и до получения ответа на свое сообщение приостановить выполнение этих работ. Если Подрядчик не выполнил указанную обязанность, и Стороны не согласовали выполнение дополнительных работ и их цену путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, то Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков. 57 3.Права и обязанности Сторон 58 3.1.Подрядчик обязан: 58 3.1.1.Выполнить работы с применением материалов и оборудования собственности Подрядчика. Наименование, количество и стоимость материалов и оборудования, необходимых для производства работ, собственности Подрядчика приведены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) и Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к Договору). 58 3.1.2.Материалы и оборудование собственности Подрядчика должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество и соответствие государственным стандартам и техническим условиям. Копии сертификатов и другой технической документации должны быть предоставлены Заказчику не позднее чем за 5 (пять) дней до начала выполнения работ с их применением. 58 Подрядчик несет ответственность за применение при производстве работ материалов и оборудования собственности Подрядчика, а также закупленных им дополнительно в соответствии с пунктом 3.1.6 Договора, ненадлежащего качества и/или обремененных правами третьих лиц. 58 3.1.3.Материалы и/или оборудование собственности Подрядчика, использованные и/или смонтированные Подрядчиком при производстве работ, переходят в собственность Заказчика вместе с результатом работ в соответствии с пунктом 4.3 Договора. 58 3.1.4.Выполнить работу с надлежащим качеством, в соответствии с настоящим Договором, сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих правил и нормативных документов. 58 3.1.5.В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, делающих дальнейшее продолжение работ невозможным либо влекущих невозможность выполнения работ с надлежащим качеством, Подрядчик обязан немедленно в письменном виде поставить об этом в известность Заказчика. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший работы, не дожидаясь ответа от Заказчика или несмотря на указание Заказчика о прекращении работ, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства при применении к нему Заказчиком мер ответственности, предусмотренных разделом 8 Договора. 58 3.1.6.Выполнить работы своими силами без привлечения субподрядчиков. 58 3.1.7.Передать результат работ Заказчику в порядке, определенном разделом 4 Договора. 58 3.1.8.Без дополнительной оплаты исправить по требованию Заказчика и в установленный Заказчиком срок все выявленные недостатки работ и их результата. 58 3.1.9.Передать объект основного средства Заказчика в ремонт по акту сдачи объектов в ремонт. 58 3.1.10.При выполнении работ по Договору соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, определенные государственными нормативными документами и локальными актами, утвержденными Заказчиком, с которыми Подрядчик ознакомлен при заключении договора. Подписание договора Подрядчиком свидетельствует об ознакомлении с указанными документами. 58 3.2.Подрядчик вправе: 59 3.2.1.Потребовать от Заказчика оплаты цены выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 Договора. 59 3.3.Заказчик обязан: 59 3.3.1.При обнаружении отступлений Подрядчика от Договора, действующих правил, нормативных документов, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 4 Договора. 59 3.3.2.Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 Договора. 59 3.4.Заказчик вправе: 59 3.4.1.Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком. 59 3.4.2.Отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ (пункт 1.2 Договора) или выполняет работы настолько медленно, что их окончание в установленный Договором срок становится явно невозможным. 59 3.4.3.Если во время выполнения работ Заказчику станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков, который сообщается Подрядчику письменным уведомлением. При неисполнении Подрядчиком в назначенный Заказчиком срок этого требования Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора либо поручить исправление недостатков работ другому лицу за счет Подрядчика. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлечение такого лица, а Заказчик имеет право удержать соответствующие суммы расходов на привлечение такого лица из причитающихся по Договору Подрядчику денежных средств, а также потребовать возмещения Подрядчиком убытков, причиненных невыполнением или ненадлежащим выполнением им работ по Договору. 59 3.4.4.Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи результата работ Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненных им до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, документально подтвержденных и принятых Заказчиком работ. 60 4.Порядок сдачи и приемки выполненных работ. Качество работ. Распределение рисков между Сторонами 60 4.1.Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, а также с соблюдением действующих правил и нормативных документов. 60 4.8.В случае обнаружения, в том числе при приемке работ в соответствии с пунктом 4.4 Договора, отступлений Подрядчика от Договора, обязательных для Сторон правил, нормативных документов, ухудшивших результат работ, или обнаружения иных недостатков работ, Сторонами составляется акт либо иной документ, в котором отражаются обнаруженные недостатки и устанавливается срок для их устранения Подрядчиком (далее – Акт о недостатках). 61 4.9.В случае отказа либо уклонения Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках Заказчик привлекает для фиксации в нем и качественной оценки обнаруженных недостатков третье лицо, имеющее опыт выполнения работ, аналогичных указанным в Договоре. Акт о недостатках, подписанный указанным третьим лицом и Заказчиком, направляется Подрядчику. 61 4.10.Подрядчик обязан без дополнительной оплаты устранить недостатки, указанные в Акте о недостатках, в установленный Заказчиком срок. Установление Заказчиком срока устранения выявленных недостатков работ не освобождает Подрядчика от ответственности за возможные нарушения срока выполнения работ, предусмотренного пунктом 1.2 Договора. 61 4.11.В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом о недостатках Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета, выставленного Заказчиком. 61 4.12.Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов и оборудования собственности Заказчика, переданных Подрядчику. 61 4.13.Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком в соответствии с пунктом 4.4 Договора. 61 4.14.Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается равным 12 (двенадцать) месяцев, при условии соблюдения правил пользования и/или эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок эксплуатации кабелей – не менее 3 (трех) лет с момента ввода в эксплуатацию, срок службы оптического кабеля – не менее 15 (пятнадцати) лет с момента ввода в эксплуатацию. 61 4.15.В случае обнаружения недостатков результатов работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки. 61 4.16.Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ по Договору. 61 4.17.От имени Заказчика документы, подтверждающие выполнение работ по Договору, подписывает руководитель Заказчика, либо лицо, действующее на основании выданной ему доверенности. 61 5.Интеллектуальная собственность 61 5.1.В случае если в процессе выполнения работ по договору будет создан результат интеллектуальной деятельности (далее по тексту – РИД), охраняемый действующим законодательством об интеллектуальной собственности, исключительное право на такой РИД принадлежит Заказчику. 61 5.2.Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за использование при выполнении работ принадлежащих им прав на РИД. Подрядчик обязуется возместить Заказчику в полном объеме убытки, понесенные Заказчиком в результате каких-либо действий третьих лиц (включая правообладателей, авторов изобретений и иных РИД, в том числе работников Подрядчика), вследствие какого-либо нарушения или обвинения в нарушении Заказчиком прав таких лиц на РИД, а также за свой счет урегулировать все связанные с этим претензии. 62 5.3.В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего раздела договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без возмещения Подрядчику каких-либо убытков, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, при этом Подрядчик обязан вернуть Заказчику все полученное по договору, за вычетом стоимости фактически выполненных, документально подтвержденных и принятых Заказчиком работ. Расторжение договора не освобождает Подрядчика от исполнения обязанностей и ответственности, предусмотренных настоящим разделом договора, включая возмещение убытков Заказчика. 62 5.4.В случае создания в процессе выполнения работ по договору РИД Подрядчик не вправе по указанной причине требовать увеличения сроков выполнения работ, цены работ и изменения иных условий договора. 62 6.Заверения об обстоятельствах 62 6.1.Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что 62 6.2.Сторона, которая дала недостоверные заверения об обстоятельствах обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений. 63 6.3.Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков также вправе отказаться от исполнения Договора. 63 7.Возмещение имущественных потерь (в результате предъявления претензий со стороны налоговых органов) 63 7.1.Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в любое время после заключения Договора, в случае, если к Заказчику на основании решения налогового органа (далее – Решение) будут предъявлены требования имущественного характера по причине не подтверждения налоговым органом права Заказчика на вычет сумм НДС, перечисленных Заказчиком в пользу Подрядчика, и(или) отказа налогового органа в признании права Заказчика на включение в состав расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций стоимости выполненных работ по настоящему Договору. 63 7.2.Размер возмещения равен размеру требований имущественного характера (включая штрафные санкции), предъявленных налоговым органом к Заказчику и увеличенных на сумму, равную сумме налога на прибыль, которую Заказчик должен будет уплатить в связи с получением возмещения имущественных потерь. Размер возмещения определяется путем умножения суммы предъявленных налоговым органом требований имущественного характера (включая штрафные санкции) на 1,25. 63 7.3.Заказчик вправе обратиться за возмещением имущественных потерь к Подрядчику после вступления в силу Решения. При этом оспаривание Заказчиком Решения не является обязательным условием для обращения к Подрядчику за возмещением имущественных потерь. 63 7.4.В обоснование требования возместить имущественные потери Заказчик предоставляет Подрядчику следующие документы: 63 7.5.Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии от Заказчика с приложением обосновывающих ее документов, возместить Заказчику имущественные потери путем перечисления денежных средств на его расчетный счет. 63 7.6.Если Решение или Требование будет признано недействительным вышестоящим налоговым органом или судом, Заказчик обязан возвратить Подрядчику возмещенные имущественные потери в размере полученной суммы, начисление или взыскание которой было признано вышестоящим налоговым органом или судом неправомерным. 63 7.7.При этом возвращаемая Подрядчику сумма имущественных потерь уменьшается на сумму расходов, которые понес Заказчик в целях признания Решения и (или) Требования недействительным (расходы на досудебное обжалование и судебные расходы пропорционально сумме имущественных потерь, начисление или взыскание которых налоговым органом был признано неправомерным вышестоящим налоговым органом или судом). 63 7.8.Заказчик обязан возвратить Подрядчику сумму ранее возмещенных Подрядчиком имущественных потерь в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня: 63 8. Ответственность Сторон 64 8.1.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 64 8.2.В случае нарушения начального и/или конечного сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.2 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,2% от цены работ по Договору за каждый день просрочки. 64 8.3.В случае если работы по Договору выполнены Подрядчиком с ненадлежащим качеством, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены работ по Договору. 64 8.4.За нарушение Подрядчиком сроков устранения дефектов/недостатков, в том числе в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от цены работ по Договору за каждый день просрочки до даты устранения дефектов/недостатков. 64 8.5.В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных пунктами 3.1.19 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены работ по Договору за каждого привлеченного работника Заказчика. 64 8.6.В случае нарушения Подрядчиком пункта 12.2 Договора Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены работ по Договору за каждый выявленный Заказчиком факт нарушения. 64 8.7.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке с направлением соответствующего уведомления Подрядчику. При этом Подрядчик также обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены работ по Договору. 64 8.8.В случае установления Заказчиком факта нарушения Подрядчиком условий Договора о привлечении субподрядчиков, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены работ по Договору за каждый факт нарушения. 64 8.9.В случае если Заказчиком будет установлен факт хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Подрядчика, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества, в полном объеме в течение 10 (десяти) дней с даты получения уведомления об этом от Заказчика. 64 8.10.За нарушение срока возмещения имущественных потерь, установленного пунктом 7.5. Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,2% от суммы подлежащих возмещению имущественных потерь за каждый день просрочки. 64 8.11.Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный настоящим Договором, является соразмерным последствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору. 64 8.12.Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в полном размере сверх неустоек, установленных Договором. 64 8.13.Уплата пеней и штрафов не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по Договору. 64 8.14.Заказчик вправе удержать суммы убытков, штрафов, пени из денежных средств, подлежащих уплате Подрядчику в соответствии с Договором. 64 8.15.За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ по Договору, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика или третьих лиц. 64 8.16.Положения статьи 712 ГК РФ об удержании результата работ по Договору Подрядчиком не применяются. 64 9.Обстоятельства непреодолимой силы 65 9.1.Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. 65 9.2.Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них. 65 9.3.Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально подтвержден компетентным органом. 65 9.4.В случае невозможности полного или частичного исполнения обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность которых составит один месяц или более, Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, связанных с его расторжением. 65 10.Конфиденциальность 65 10.1.Стороны обязуются сохранять конфиденциальность передаваемых друг другу сведений, касающихся Договора, хода его исполнения и полученных результатов, в том числе, содержащихся в документах, которые имеют гриф «коммерческая тайна», не разглашать эти сведения третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору. 65 10.2.При нарушении условий, указанных в настоящем разделе Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, причиненные Заказчику в связи с раскрытием информации, связанной с исполнением Договора. 65 10.3.Обязательства Сторон относительно сохранения конфиденциальности полученных сведений не распространяются на общедоступную информацию. 65 10.4.В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по Договору третьих лиц Подрядчик обязан заключить с третьими лицами соглашения о конфиденциальности сведений, передаваемых им в связи с выполнением работ по Договору. При этом Подрядчик несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, за убытки, причиненные третьими лицами при исполнении договора, в том числе за сохранение конфиденциальности сведений, передаваемых третьим лицам в связи с выполнением работ по Договору. 65 11.Порядок разрешения споров 65 11.1.В целях соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора стороны договорились разрешать все разногласия, связанные с исполнением и / или неисполнением договора, путем направления подписанной уполномоченным лицом претензии (графического образа претензии в случае направления электронной почтой или факсом) в адрес стороны, нарушившей обязательства по договору (по почтовому адресу либо по адресу электронной почты, либо по номеру факсу, указанным в разделе 13 Договора). Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда: 65 11.2.В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. 66 12.Заключительные положения 66 12.1.Договор может быть изменен, расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 66 12.2.Подрядчик не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. 66 12.3.Все уведомления, сообщения, иная переписка в рамках Договора направляется одной Стороной другой Стороне по почтовому адресу, указанному в разделе 13 Договора, либо иному адресу, сообщенному Стороной. Стороны обязуются извещать друг друга в письменной форме об изменении адресов и других реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления соответствующего события. Любое сообщение (уведомление), направленное по последнему известному другой Стороне почтовому адресу, будет считаться полученным по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправки – для отправлений, направленных посредством почтовой связи, 7 (семи) календарных дней с даты отправки – для отправлений, направленных курьерской службы экспресс-доставки, и 5 (пяти) календарных дней – для отправлений, направленных по адресу электронной почты или факсу, если иная дата доставки не установлена документально отчетом о доставке организации связи. 66 12.4.Договор составлен в двух экземплярах, по одному - для каждой из Сторон. 66 12.5.Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до 31.12.2018г, в части оплаты до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. 66 12.6.К Договору прилагаются и составляют его неотъемлемую часть: 66 на выполнение работ по монтажу волоконно-оптической линии связи, оконечного оборудования и камер видеонаблюдения на территории Злобинского грузового района АО «Красноярский речной порт» 67 Соединение имеющейся системы видеонаблюдения - 21 камер видеонаблюдения, расположенных на осветительных мачтах и сооружениях и вновь смонтированные камеры видеонаблюдения в количестве 17 шт., которые также будут расположены на осветительных мачтах и сооружениях. 67 Раздел 6. - Образцы форм 74 Приложение №1 к Закупочной документации – Заявка на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 74 Приложение № 2 к Закупочной документации – Опись документов 88 Приложение № 3 к Закупочной документации – Рекомендуемая форма запроса разъяснений документации о закупке 89 |
Похожие:
 | Образцы основных форм документов, включаемых в заявку на участие в запросе предложений | | Образцы основных форм документов, включаемых в заявку на участие в запросе предложений |
 | По открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на изготовление и поставку Токарно-винторезного... | | Требования к участникам закупки, субподрядчикам (соисполнителям), изготовителям 11 |
| Открытый запрос предложений в электронной форме (№дбф-16ву-15) по выбору организации на право заключения договора на выполнение работ... | | Акционерное общество «государственный научный центр – научно-исследовательский институт атомных реакторов» |
| Акционерное общество «государственный научный центр – научно-исследовательский институт атомных реакторов» | | Открытый запрос предложений в электронной форме (№ дбф-16ву-47) по выбору организации на право заключения договора на выполнение... |
| Открытый запрос предложений (№ дбф-16ву-32) в электронной форме по выбору организации на право заключения договора на выполнение... | | Форма декларации о соответствии участника закупки/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя критериям отнесения к субъектам малого... |