Анкета участника запроса цен (Форма 2) 25 техническое предложение (Форма 3) 32 свидетельство изготовителя оборудования (Форма 4) 33 часть «проект договора»

«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

1. 
   Предмет Договора
   
   1. 
      Поставщик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется поставить Покупателю экземпляры программ для ЭВМ, предусмотренные Приложением № 1 к настоящему Договору (Спецификацией) (далее — «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
      

2. 
   Порядок поставки Товара
   
   1. 
      В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора, Поставщик своими силами либо с привлечением третьих лиц осуществляет доставку Товара по следующему адресу склада Покупателя: г. Сосновый Бор Ленинградской области, ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова". В случае если Товар представляет собой электронные экземпляры, такие экземпляры направляются Покупателю средствами электронной связи по адресу: che@niti.ru, либо путем направления уведомления о возможности Покупателя самостоятельно загрузить установочные файлы программ для ЭВМ по адресу в сети Интернет, указанному в уведомлении.
      
   2. 
      Стоимость доставки Товара до склада Поставщика включена в стоимость Товара и указывается отдельной строкой в Спецификации.
      
   3. 
      Обязанность Поставщика поставить Товар считается исполненной с момента передачи Товара представителю Покупателя, представившему оригинал доверенности на получение Товара от Поставщика, выданной Покупателем, и подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной ТОРГ-12. С этого же момента Покупателю переходит право собственности на Товар.
      
   4. 
      Приёмка Товара по количеству и ассортименту производится в момент передачи Товара представителю Покупателя. Подписание представителем Покупателя товарной накладной без составления оригинала акта об установленном расхождении по количеству и ассортименту подтверждает отсутствие у Покупателя претензий по количеству и/или ассортименту принятого Товара. В случае несоответствия количества и/или ассортимента Товара Спецификации, в товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и/или ассортименте Товара Покупателем, в противном случае претензии Покупателя не принимаются к рассмотрению Поставщиком.
      
   5. 
      Поставщик устанавливает на материальные носители, в которых выражена программа для ЭВМ, гарантийной срок, равный 1 (одному) году. Гарантия не распространяется на дефекты и неисправности материальных носителей, возникшие по вине Покупателя вследствие его ненадлежащей эксплуатации или использования не по назначению.
      
   6. 
      В случае использования правообладателем технических средств защиты использования программ для ЭВМ, Поставщик обязуется одновременно с подписанием Товарной накладной предоставить Покупателю возможность использования соответствующих программ для ЭВМ, в том числе путём сообщения ему необходимых ключей доступа и паролей.
      
   7. 
      Покупателю известны важнейшие функциональные свойства программ для ЭВМ, предусмотренных настоящим Договором. Покупатель несет риск соответствия указанных программ для ЭВМ своим пожеланиям и потребностям. Поставщик не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего использования или невозможности использования программы для ЭВМ, возникших по вине Покупателя.
      
   8. 
      Поставщик обладает всеми необходимыми правами на реализацию Товара, предусмотренного Приложением № 1 к Договору (Спецификации). Поставщик гарантирует, что уполномочен правообладателем на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ, что удостоверяется сертификатом правообладателя.
      
3. 
   Порядок расчётов и сроки выполнения обязательств
   
   1. 
      Общая цена настоящего Договора составляет       (     ) рублей, в том числе НДС —       (     ) рублей.
      
   2. 
      Оплата Покупателем 100% цены настоящего Договора производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара.
      
   3. 
      Все платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в рублях Российской Федерации путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
      
   4. 
      Датой оплаты признаётся дата списания денежных средств с корреспондентского счёта банка, обслуживающего расчётный счёт Покупателя, в адрес расчётного счёта и иных реквизитов Поставщика. По требованию Поставщика Покупатель предоставляет ему копию платёжного поручения с отметкой банка о принятии к исполнению.
      
   5. 
      В случае, если значение курса Доллара США (USD) и/или Евро (EUR) к Рублю России (далее – Курс иностранной валюты), установленное Центральным Банком Российской Федерации на дату выставления счета на оплату, к моменту фактической оплаты указанного счета Покупателем изменится более чем на 2 (два) процента, Поставщик вправе в одностороннем порядке осуществить перерасчет (соответствующее увеличение или уменьшение) суммы соответствующего счета полностью или частично пропорционально максимальному проценту изменения Курса иностранной валюты. В этом случае Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней с указанного момента подписать дополнительное соглашение и произвести взаиморасчет.
      

4. 
   Ответственность Сторон
   
   1. 
      При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков исполнения обязательств одной из Сторон, указанная Сторона уплачивает другой Стороне по её требованию неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более суммы неисполненных обязательств.
      
   2. 
      В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать возмещения убытков исключительно в размере реального ущерба.
      
   3. 
      Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, начисляются за весь период просрочки. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны Договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций. При исчислении размера подлежащей взысканию неустойки, процентов, а так же иных штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором или законом, Стороны договорились исходить из размера суммы подлежащей к оплате, включая налог на добавленную стоимость.
      
   4. 
      Штрафные санкции не подлежат взысканию, если неисполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору вызвано нарушением обязательств другой Стороной.
      

5. 
   Техническая поддержка
   
   1. 
      Базовая техническая поддержка в отношении использования программ для ЭВМ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется Поставщиком в течение 3 (трех) месяцев, с момента поставки Товара. Под базовой технической поддержкой понимается предоставляемая по выделенной линии службы приема и разрешения технических запросов (телефон, e-mail, Help Desk) специалистами Поставщика консультационная помощь, включающая в себя: предоставление информации (письменное уведомление) о новых версиях и исправлениях программного обеспечения, предоставление информации о базовых функциях продукта, установка программного продукта на компьютеры Покупателя, (по запросу Покупателя); консультации по проблемам с первичной инсталляцией и активацией программного обеспечения. Время предоставления поддержки и приема заявок осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по Московскому времени. По запросу Покупателя Поставщик обязуется предоставить адреса центров технической поддержки Правообладателей.
      
   2. 
      Расширенная техническая поддержка, а также иные сопутствующие услуги могут быть оказаны на основании Приложений к настоящему Договору или отдельно заключаемых с Покупателем соглашений.
      

6. 
   Обстоятельства непреодолимой силы
   
   1. 
      Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные бедствия, военные действия, принятие государственными органами или органами местного самоуправления нормативных или правоприменительных актов и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.
      
   2. 
      При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки их действия.
      
   3. 
      В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
      
   4. 
      Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор подлежит расторжению в установленном порядке.
      

7. 
   Конфиденциальность
   
   1. 
      Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трёх) лет по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.
      
   2. 
      Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:
      

3. 
   Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» № 152 ФЗ от 27.07.2006 года.
   
4. 
   Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.
   
5. 
   Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации в соответствии с гражданским законодательством.
   
6. 
   Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается действие или бездействие одной из Сторон Договора, в результате которого конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения.
   
7. 
   Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством.
   
8. 
   В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной информации.
   
9. 
   Стороны вправе передавать информацию о факте заключения настоящего Договора и о его условиях, за исключением финансовых, а также о сделках и соглашениях, согласно которым заключен настоящий Договор, партнерам, клиентам и иным лицам при условии подписания с указанными лицами соглашения о конфиденциальности (в качестве отдельного документа или в составе иного договора), гарантирующего предоставление соответствующими лицами защиты конфиденциальной информации на условиях не худших, чем содержаться в настоящем Договоре.
   
10. 
    В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом, Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненный этим реальный ущерб в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного требования пострадавшей Стороны.
    

8. 
   Порядок разрешения споров
   
   1. 
      В случае возникновения споров или разногласий между Сторонами при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать их в претензионном порядке.
      
   2. 
      Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров, направлением претензий. Срок ответа на претензию 30 дней с момента получения. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию дело передается на рассмотрение в Третейский суд при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы», если они входят в Госкорпорацию «Росатом». В противном случае дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской обл.
      

9. 
   Действие Договора. Иные условия
   
   1. 
      Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
      
   2. 
      Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
      
   3. 
      Если иное не установлено Договором или законом, ни одна из Сторон не вправе в одностороннем порядке отказываться от исполнения Договора или передавать третьим лицам права и обязательства по Договору без письменного согласия другой Стороны.
      
   4. 
      Стороны соглашаются, что товарные накладные, содержащие перечни Товаров, в том случае, если указанные перечни соответствуют Спецификации к настоящему Договору, подписываются во исполнение настоящего Договора и являются его неотъемлемой частью, даже при отсутствии в указанных документах ссылки на настоящий Договор.
      
   5. 
      В случае отсутствия на рынке, предусмотренных Спецификацией программ для ЭВМ, связанного, в том числе, с прекращением правообладателем распространения соответствующих программ, их модификацией или модернизацией, Поставщик, по согласованию с Покупателем, имеет право в части исполнить настоящий Договор в отношении аналогичных программ для ЭВМ либо не исполнять в соответствующей части Договор и осуществить возврат соответствующей суммы денежных средств Покупателю.
      
   6. 
      В случае подписания Сторонами дополнительных спецификаций к настоящему Договору, на указанные спецификации распространяются все применимые условия настоящего Договора.
      
   7. 
      Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами и относящиеся к предмету настоящего Договора, после вступления настоящего Договора в силу теряют силу.
      
   8. 
      Поставщик обязуется предоставлять Покупателю информацию о вопросах функционирования и структуры, а также дополнительных услугах и компетенциях Поставщика.
      
   9. 
      Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
      
   10. 
       Стороны имеют право на расторжение Договора по следующим обстоятельствам:
       

• 
  в случае просрочки другой Стороной срока исполнения своего обязательства более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
  
• 
  в случае прекращения хозяйственной деятельности другой Стороной, ее ликвидации или банкротства.
  

11. 
    Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    
12. 
    В случае изменения адресов и/или расчётных реквизитов Сторон, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пять) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. При этом заключения между Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не требуется.
    

10. 
    Реквизиты Сторон
    

1. 
   Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:
   

2. 
   Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящей Спецификации, подлежащая уплате Покупателем, составляет       (     ) рублей, включая НДС       (     ) рублей.
   
3. 
   Стоимость доставки Товара составляет       (     ) рублей, включая НДС (18%)       (     ) рублей.