УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
генерального директора
ФГУП «Почта России»
____________________/Е.А. Елфимов/
Извещение о проведении редукциона
№ ___________________ «___»________2013 год
ФГУП «Почта России» (Заказчик) объявляет о проведении редукциона на выполнение работ по подготовке к отопительному сезону здания ОСП Московский региональный автоматизированный сортировочный центр имени Валерия Николаевича Бугаенко филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России"-Автоматизированные сортировочные центры (далее - редукцион).
1. Способ закупки: редукцион. Редукцион проводится путем снижения начальной цены договора на «шаг редукциона».
2. Заказчик: ФГУП «Почта России».
3. Местонахождение Заказчика: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37.
4. Почтовый адрес Заказчика: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, тел.(495) 956-20-67, доб. 24-76, 25-91, факс: (495) 956-20-67, доб. 17-48, e-mail: Michail.Lohmatikov@russianpost.ru, Ludmila.Sharova@russianpost.ru
5. Оператор по выполнению технической работы при проведении редукциона: ООО «Сэтонлайн».
6. Местонахождения Оператора: 117296, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 64/2.
7. Почтовый адрес Оператора: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д.5, офис 104, телефон (495) 221-57-55.
8. Ответственное лицо Заказчика: Лохматиков Михаил Юрьевич, Шарова Людмила Леонидовна.
9. Предмет договора: выполнение работ по подготовке к отопительному сезону здания ОСП Московский региональный автоматизированный сортировочный центр имени Валерия Николаевича Бугаенко филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России"-Автоматизированные сортировочные центры, в соответствии с Приложением к настоящему Извещению.
10. Место выполнения работ: ОСП Московский региональный автоматизированный сортировочный центр имени Валерия Николаевича Бугаенко филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России"-Автоматизированные сортировочные центры. Адрес: 142155, Московская область, Подольский район, поселок Львовский, ул. Магистральная д. 7. Справки по телефонам: 8(495) 500-50-22 доп. 10184.
11. Условия выполнения работ: Работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с Приложением к настоящему Извещению.
12. Срок выполнения работ: В течение 30 дней с момента подписания Договора сторонами.
13. Форма, сроки и порядок оплаты работ: в соответствии с Приложением к настоящему Извещению.
14. Начальная (максимальная) цена договора: 1 151 026,08 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча двадцать шесть) рублей 08 копеек без учета НДС.
15. Величина понижения начальной цены договора («шаг редукциона»): от 11 600 (одиннадцати тысяч шестисот) рублей до 116 000 (ста шестнадцати тысяч) рублей.
16. Обеспечение заявки на участие в редукционе: не предусмотрено.
17. Обеспечение договора: не предусмотрено.
18. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчётов: платежи осуществляются в валюте Российской Федерации.
19. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора: не применяется.
20. Источник финансирования заказа: Средства заказчика.
21. Порядок формирования цены договора: в соответствии с Приложением к настоящему Извещению.
Указанная начальная (максимальная) цена договора сформирована без учета НДС.
22. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: в соответствии с Приложением к настоящему Извещению.
23. Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренный договором объем работ: Заказчик имеет право при необходимости в закупке дополнительного объема работ после заключения договора по результатам редукциона по согласованию с Подрядчиком заключить дополнительное соглашение к договору об увеличении объема оказываемых работ, но не более чем на 10 %.
24. Срок подписания договора: победитель редукциона должен подписать договор и передать Заказчику два экземпляра договора, в течение 5-ти дней с момента получения от Заказчика проекта договора. Срок подписания договора составляет не более 20 дней со дня подписания протокола редукциона; при необходимости получения согласования Минкомсвязи РФ договор заключается только после получения такого согласования.
25. Требования к претендентам:
1) соответствие претендента требованиям действующего законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом редукциона;
2) непроведение ликвидации претендента (юридического лица) или непроведение в отношении претендента процедуры банкротства;
3) не приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, с момента подачи до момента рассмотрения заявки на участие в редукционе;
4) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято;
5) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
26. Документы, предоставляемые претендентом в составе заявки:
Претендент, в подтверждение обязательных требований, предъявляемых Заказчиком к претендентам, должен предоставить в составе заявки следующие документы:
- опись документов с указанием номера редукциона;
- письмо, подтверждающее соответствие претендента требованиям, указанным в п. 25, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером организации, либо претендентом – физическим лицом (претенденты – юридические лица прикладывают документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших письмо);
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения.
При подготовке заявки не допускается применение факсимильных подписей.
Наименование претендента, указанное в заявке, должно полностью совпадать с наименованием, под которым претендент осуществил регистрацию на редукцион. В противном случае заявка не считается поданной. Номер редукциона, на который подается заявка, должен быть указан в обязательном порядке. В противном случае заявка также не считается поданной.
27. Порядок предоставления заявки:
Все документы, указанные в п. 26 настоящего Извещения, предоставляются претендентами в электронном виде – сканируются, заверяются электронной цифровой подписью и прикрепляются на страницу редукциона на электронной торговой площадке до времени, указанного в п. 34 настоящего Извещения.
В случае, если заявка предоставлена с нарушением указанных сроков, претендент не допускается на участие в редукционе.
28. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления претендентам разъяснений положений извещения о проведении редукциона: Любой претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений настоящего Извещения в письменной форме.
В течение 2-х рабочих дней с момента направления разъяснения положений Извещения такое разъяснение будет размещено на сайтах www.setonline.ru; www.russianpost.ru; www.zakupki.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Извещения не должно изменять его суть.
29. Порядок допуска претендентов к участию в редукционе: рассмотрение заявок производится закупочной комиссией на соответствие требованиям, установленным извещением о проведении редукциона, и соответствие претендентов требованиям, установленным п. 25 настоящего Извещения, в срок, указанный в извещении о проведении редукциона. На основании результатов рассмотрения заявок претендентов закупочной комиссией принимается решение о допуске или об отказе в допуске претендентов, подавших заявки на участие в редукционе.
30. Основания не допуска претендентов к участию в редукционе: при рассмотрении закупочной комиссией заявок претедентов, претендент не будет допущен к участию в редукционе в случае:
а) не соответствия требованиям к претендентам, установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России» (утверждено приказом от 30.03.2012 № 73-п) с учётом изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России» (утверждены приказом от 07.09.2012 № 254-п, приказом от 28.12.2012 № 423-п, приказом от 25.06.2013 № 226-п) и настоящим Извещением, либо не подтверждения таких требований надлежащими документами;
б) наличия в документах, входящих в заявку на участие в редукционе, недостоверных сведений;
в) несоответствия содержания, формы, оформления и состава заявки требованиям настоящего Извещения, в том числе непредставления либо частичного представления документов, предусмотренных настоящим Извещением в составе заявки;
г) наличия в заявке противоречий, не позволяющих закупочной комиссии однозначно оценить заявку;
д) включения претендентом в состав заявки условий выполнения договора, не соответствующих действующему законодательству, экономическим и производственным интересам ФГУП «Почта России», условиям настоящего Извещения.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, а также установления фактов проведения ликвидации претендента юридического лица или проведения в отношении претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, закупочная комиссия отстраняет такого претендента от участия в редукционе на любом этапе его проведения.
31. Предоставление информации о редукционе:
Срок предоставления информации: с «16» ноября 2013 по «26» ноября 2013.
Место предоставления информации: в сети Интернет на сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.russianpost.ru.
Порядок предоставления информации: извещение о проведении редукциона доступно в электронной форме для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.russianpost.ru без взимания платы.
32. Место регистрации претендентов на участие в редукционе: сайт в сети Интернет: www.setonline.ru.
33. Дата начала регистрации претендентов на участие в редукционе: «16» ноября 2013 года в 15 часов 00 минут по времени сервера Системы электронных торгов в соответствии с Регламентом пользования Системой электронных торгов.
34. Дата окончания регистрации претендентов на участие в редукционе: «26» ноября 2013 года в 15 часов 00 минут по времени сервера Системы электронных торгов.
35. Порядок регистрации претендентов на участие в редукционе: производиться в соответствии с Регламентом пользования Системой электронных торгов.
36. Место проведения редукциона: сайт в сети Интернет: www.setonline.ru.
37. Дата рассмотрения заявок на участие в редукционе: «29» ноября 2013 года в 12 часов 00 минут по времени сервера Системы электронных торгов.
38. Дата проведения редукциона: «29» ноября 2013 года в 12 часов 00 минут по времени сервера Системы электронных торгов.
39. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России» (утверждено приказом от 30.03.2012 № 73-п) с учётом изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России» (утверждены приказом от 07.09.2012 № 254-п и приказом от 28.12.2012 № 423-п, приказом от 25.06.2013 № 226-п), является неотъемлемой частью настоящего извещения и размещено на сайте www.russianpost.ru; www.zakupki.gov.ru в сети Интернет.
40. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений извещения о проведении редукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении редукциона не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи документов на участие в редукционе. Изменение предмета редукциона не допускается. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в извещение о проведении редукциона, размещаются Заказчиком, на том же сайте (сайтах) на котором размещалось извещение о проведении редукциона. При этом срок подачи заявок на участие в редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе этот срок составлял не менее чем пять дней.
Руководство ФГУП «Почта России» вправе в любое время до заключения договора поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) отказаться от проведения редукциона.
Приложение
к Извещению № ______
от «____»_____________2013 г.
Договор № 12-Б187
п. Львовский «____» ___________ 20____г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице И.О. директора филиала ФГУП «Почта России» - Автоматизированные сортировочные центры (далее АСЦ – филиал ФГУП «Почта России») А.В. Милихина, действующего на основании Положения об АСЦ – филиал ФГУП «Почта России» и Доверенности №_457/ЮД от «04» сентября 2013, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик, в период действия настоящего Договора, обязуется выполнить работы по подготовке к отопительному сезону здания ОСП Московский региональный автоматизированный сортировочный центр имени Валерия Николаевича Бугаенко филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» - Автоматизированные сортировочные центры.
Работы должны быть выполнены в соответствии с Дефектной ведомостью на выполнение работ по подготовке к отопительному сезону здания (Приложение №3 к настоящему Договору).
Работы выполняются по адресу: 142155, Московская область, Подольский район, поселок Львовский, ул. Магистральная д.7.
1.2. Работы по настоящему договору должны быть выполнены в срок – в течение 30 дней с момента подписания Договора сторонами.
1.3 Конкретная стоимость работ указана в Локальной смете на выполнение работ по подготовке к отопительному сезону здания (Приложение №1 к настоящему договору).
1.4. Место проведения работ указано в Схеме места проведения работ по подготовке к отопительному сезону здания (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.5. Все права и обязанности ФГУП «Почта России» по настоящему Договору осуществляет филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» - Автоматизированные сортировочные центры.
Стоимость и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость проводимых по настоящему Договору работ, согласно Локальной смете на выполнение работ по подготовке к отопительному сезону здания (Приложение №1 к настоящему Договору) составляет___________ руб.____ коп.( ____________________________ сумма прописью) включая НДС ___ % – _____________ руб. ____ коп.(______________________ сумма прописью).
Без НДС стоимость проводимых по настоящему Договору работ составляет ______________ руб. ____ коп. (_______________________ сумма прописью).
2.2. Оплата стоимости по Договору осуществляется в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
2.3. Расчет за выполненные работы производится после предоставления ПОДРЯДЧИКОМ журнала учета выполненных работ по форме №КС-6а (Приложение №6 к настоящему Договору), подписания Акта приемки выполненных работ по форме №КС-2 (Приложение №4 к настоящему Договору) и Справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3 (Приложение №5 к настоящему Договору), на основании выставленного ПОДРЯДЧИКОМ счета, не позднее 10 (десяти) банковских дней после получения счета ЗАКАЗЧИКОМ. Счет-фактура предоставляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ, выставленной в соответствии с законодательством РФ.
2.4. Платежи на банковские счета третьих лиц и со счетов третьих лиц не допускаются.
2.5. ЗАКАЗЧИК считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания причитающихся к оплате денежных средств с его расчётного счёта.
2.6. В случае досрочного расторжения Договора по соглашению Сторон, расчёты между сторонами, осуществляются на основании Акта сверки взаиморасчётов.
3.Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, указанных в п.1.2. Договора, по вине ПОДРЯДЧИКА, более чем на 2 (две) недели, ЗАКАЗЧИК имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору и расторгнуть его в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом ПОДРЯДЧИКА не менее чем за 10 календарных дней, до даты предполагаемого расторжения Договора, направив соответствующее Уведомление о расторжении Договора (далее Уведомление).
3.3. В случае, указанном в п.3.2. Договора, ПОДРЯДЧИК в течение 5 рабочих дней с момента получения Уведомления о расторжении Договора, обязан сдать ЗАКАЗЧИКУ фактически выполненные работы в порядке, указанном в пунктах 5.2-5.5 Договора.
3.4. Моментом получения Уведомления считается дата, зафиксированная в уведомлении о вручении почтового отправления, или на втором экземпляре Уведомления с отметкой о получении ПОДРЯДЧИКОМ.
3.5. В случае, указанном в п.3.2. Договора, Стороны обязаны произвести взаимные расчеты с учетом стоимости фактически выполненной работы.
4. Обязанности сторон
4.1. ЗАКАЗЧИК обязан:
4.1.1. В случае необходимости получить все требующиеся согласования и разрешения на осуществление работ.
4.1.2. Обеспечить ПОДРЯДЧИКУ доступ к месту проведения работ, согласно Схеме места проведения работ на выполнение работ по подготовке к отопительному сезону здания (Приложение №2 к настоящему Договору) к моменту начала работ, указанному в п.1.2 настоящего Договора.
4.1.3. Своевременно оплатить ПОДРЯДЧИКУ работы в порядке, предусмотренном в пунктах 2.2., 2.3. настоящего Договора.
4.1.4. Назначить своего представителя, который будет осуществлять технический контроль над проведением работ.
4.1.5. Обеспечить за свой счет бесперебойное функционирование всех коммуникаций, необходимых для выполнения работ, а именно: водоснабжения и электроэнергии.
4.2. ПОДРЯДЧИК обязан:
4.2.1. Выполнить работы в сроки, указанные в п. 1.2. настоящего Договора.
4.2.2. Выполнить работы в соответствии с Дефектной ведомостью на выполнение работ по подготовке к отопительному сезону здания (Приложение №3 к настоящему Договору), утвержденной Заказчиком;
4.2.3. Не претендовать на оплату ЗАКАЗЧИКОМ произведенных работ, не прошедших приемку, а также утвержденных в Локальной смете.
4.3. В случае изменения ЗАКАЗЧИКОМ объема работ, предусмотренных в Локальной смете, Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору с пересчетом сметной стоимости.
4.4. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, ПОДРЯДЧИК с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА имеет право привлекать субподрядные организации, за работу которых он несет ответственность в полном объеме. Субподрядные организации должны иметь свидетельства о допуске на производство выполняемых работ.
4.5. При производстве работ на объекте ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять требования, изложенные в локальных нормативных актах ФГУП «Почта России», утвержденных приказами от 29.03.2012 №72-п и от 30.09.2013 №318-п, которые передаются ПОДРЯДЧИКУ по акту приема-передачи, оформленному в произвольной форме.
5. Порядок приемки работ
5.1. После получения от ПОДРЯДЧИКА уведомления о готовности к сдаче выполненных работ ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней создает комиссию по приемке работ, в которую входит представитель ПОДРЯДЧИКА.
5.2. При отсутствии претензий по объему и качеству выполненной работы Подрядчик предоставляет журнал учета выполненных работ (Форма №КС-6а), представители Заказчика и Подрядчика подписывают Акт приемки выполненных работ (Форма №КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ (Форма №КС-3).
5.3. При несогласии ЗАКАЗЧИКА с перечнем и качеством выполненных работ ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ мотивированный отказ от приемки работ. Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроками их устранения за счет ПОДРЯДЧИКА. В этом случае приемка выполненной работы производится ЗАКАЗЧИКОМ после устранения ПОДРЯДЧИКОМ всех выявленных недостатков и отступлений от настоящего Договора.
5.4. Если в течение 30 (тридцати) рабочих дней мотивированный отказ от подписания Акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) не поступил, работы считаются принятыми и подлежат оплате согласно п.2.3. настоящего Договора.
5.5. ЗАКАЗЧИК осуществляет оперативный контроль качества производства работ согласно действующим нормам СНиП, ГОСТ, действующим стандартам и условиям.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне, причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением, убытки.
6.3. Под убытками понимаются понесенные Сторонами расходы, утрата или повреждение их имущества.
6.4. В случае невыполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ в сроки, установленные настоящим Договором, ПОДРЯДЧИК выплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 10% (Десять процентов) от полной стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки выполнения работ, но не более чем общая стоимость проводимых по настоящему Договору работ.
6.5. В случае нарушений ЗАКАЗЧИКОМ срока оплаты выполненных работ ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
6.6. Требование об уплате неустойки, в соответствии с п. 6.4. и 6.5. настоящего Договора, должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Стороны, предъявляющей соответствующее требование. При отсутствии надлежащим образом оформленного письменного Требования, неустойка не начисляется и не уплачивается.
6.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств.
6.8. Неустойка начинает исчисляться с третьего дня после момента получения Требования стороной, допустившей просрочку исполнения обязательства. Момент получения Требования определяется по дате, зафиксированной на втором экземпляре Требования, остающемся у стороны его выставившей, либо по дате подписания стороной, допустившей просрочку исполнения обязательства, почтового уведомления о вручении.
7. Обязанности сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда.
7.1. Исполнитель обязан:
7.1.1.соблюдать требования охраны труда, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности;
7.1.2.обеспечить безопасное производство работ, контроль за безопасным производством работ;
7.1.3.направлять персонал, привлекаемый для выполнения работ на территории Заказчика, на вводный инструктаж до начала проведения работ на территории Заказчика;
7.1.4.разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;
7.1.5.выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском;
7.1.6.выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе;
7.1.7.назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности;
7.1.8.при выполнении работ повышенной опасности до начала работ предоставить Заказчику оформленный наряд-допуск на работы повышенной опасности выполняемые работниками Исполнителя;
7.1.9.организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;
7.1.10.обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты и контролировать правильное их применение;
7.1.11.содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;
7.1.12.обеспечить сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств;
7.1.13.обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;
7.1.14.обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика;
7.1.15.обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний Заказчика;
7.1.16.обеспечивать ограждение зоны возникновения временных опасностей во время проведения работ сигнальной лентой;
7.1.17.укомплектовывать рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, первичными средствами пожаротушения;
7.1.18.не допускать накапливания на площадках горючих веществ (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), организовывать их хранение в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте;
7.1.19.все электропусковые устройства размещать таким образом, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами.
7.2.Заказчик обязан:
7.2.1. определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ;
7.2.2. представить проектно-техническую и другую документацию необходимую для производства работ Подрядчиком;
7.2.3. провести и оформить вводный инструктаж с работниками Подрядчика при допуске к работам на территории Заказчика;
7.3.Заказчик имеет право:
7.3.1. проводить проверки обеспечения безопасного производства работ на территории Заказчика;
7.3.2. отстранять от работы персонал Подрядчика не прошедший вводный инструктаж, не имеющий соответствующих удостоверений на право выполнения работ повышенной опасности, находящийся в состоянии алкогольного или иного опьянения, нарушающий требования безопасности при производстве работ.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, военные действия, а также забастовки, возникшие после заключения договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.
8.2. При возникновении чрезвычайных обстоятельств (забастовки, нормативные указания государственных органов, имеющих силу хотя бы для одной из Сторон) срок исполнения договорных обязательств откладывается на время действия соответствующих обстоятельств.
8.3. Если чрезвычайные обстоятельства, либо обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то ПОДРЯДЧИК и ЗАКАЗЧИК обсудят, какие меры следует принять для должного выполнения работ по Договору. Если Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.
8.4. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о возникновении чрезвычайных обстоятельств.
9. Особые условия
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами при переговорах. При невозможности достижения согласия, спор разрешается Арбитражным судом г. Москвы в установленном порядке.
9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия настоящего Договора.
9.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
9.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных обязательств по настоящему Договору, для согласования и принятия всех необходимых мер.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы Гражданского кодекса РФ, действующего законодательства Российской Федерации.
9.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую силу по одному для каждой из Сторон.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
10.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомлении, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Каналы связи «Линия доверия» ФГУП «Почта России»: (495) 232-49-86 (факс), (495) 739-47-12, официальный сайт (для заполнения специальной формы).
11. Прочие условия
11.1. В случае если в результате невыполнения, либо ненадлежащего выполнения работ по Договору Заказчику причинён ущерб, Подрядчик обязан возместить такой ущерб в полном объёме в соответствии с действующим законодательством.
11.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.
11.4. Перечень приложений к Договору:
- Приложение №1 Локальная смета на выполнение работ по подготовке к отопительному сезону здания;
- Приложение №2 Схема места проведения работ по подготовке к отопительному сезону здания;
- Приложение №3 Дефектная ведомость на выполнение работ по подготовке к отопительному сезону здания;
- Приложение №4 Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2;
- Приложение №5 Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3;
- Приложение №6 Журнал учета выполненных работ по форме №КС-6а.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
|
|
ЗАКАЗЧИК:
ФГУП «Почта России»
АСЦ – филиал ФГУП «Почта России»
142155, Московская область, Подольский р-н, пос. Львовский ул. Магистральная д.7;
ИНН 7724261610 КПП 507443001
р/счет 40502810500000006368 в ОАО АКБ "Связь-Банк";
к/счет 30101810900000000848;
БИК 044525848;
ОКПО 61574531;
ОКОГУ 13293;
ОКАТО 46246554000;
ОКВЭД 64.11; ОКФС / ОКОПФ 12./90
Для счетов-фактур:
Покупатель:
ФГУП «Почта России»
131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37
ИНН 7724261610 КПП 507443001
Грузополучатель и его адрес:
АСЦ – филиал ФГУП «Почта России»
142155, Московская область, Подольский р-н, пос. Львовский ул. Магистральная д.7.
|
ПОДРЯДЧИК:
| | | |
