Открытый запрос предложений на право заключения договора поставки бортового тентованного

Форма 1 Предложение об оказании услуг

начало образца

Приложение 2
к заявке об участии в запросе предложений
от «____»_________________ г. [указать] №________________________ [указать номер, присвоенный на сайте zakupki.gov.ru]

Коммерческое предложение №___

№ п/п	Наименование статьи расходов	Ед. изм.	Предложение
1	Общая стоимость договора в т.ч. НДС:*	Руб.
2	Условия поставки
3	Срок поставки	Дней
4	Авансовый платеж	%
5	Условия оплаты
6	Отсрочка платежа	Дней
7	Фирма производитель	наименование

*Цена включает расходы по доставке до грузополучателя страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.е. является конечной.
____________________________________
^{(подпись, М.П.)}

____________________________________

^{(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)}
конец образца

Образец 3 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало образца
Приложение 3
к письму об участии в запросе предложений
от «____»_________________ г. [указать]

№________________________ [указать номер, присвоенный на сайте zakupki.gov.ru]
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника : _________________________________

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
…
ИТОГО за полный год 2010 г.					х
…
ИТОГО за полный год 2011					х

____________________________________

^{(подпись, М.П.)}

____________________________________

^{(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)}

конец образца

Инструкции по заполнению

1.Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которому является данная справка.

2.Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.В этой форме Участник запроса предложений указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям с предполагаемым договором

Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник запроса предложений может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. Участник запроса предложений может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

страниц.


Проект договора

Договор поставки №

г. Оренбург «___»_____________2013 года
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Оренбургремдорстрой», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Вдовина Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить, в соответствии с условиями настоящего Договора автомобиль бортовой тентованный ГАЗ-33023 со сдвоенной кабиной на 6 мест в количестве 1 шт (далее по тексту настоящего Договора - «Товар»).

1.2. Наименование, марка, технические и качественные характеристики, цена, поставляемого Товара, указываются в спецификации (Приложение №1) и счетах, выставляемых Поставщиком к оплате, накладных и счетах-фактурах.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1.Поставщик отгружает (поставляет) Товар в комплектности указанной в Спецификации (Приложение №1).

2.2. Поставка Товара осуществляется в течении 5 дней с момента получения Поставщиком заявки.

2.3.Качество и комплектность Товара должны соответствовать установленным в РФ государственным стандартам и/или техническим условиям завода-изготовителя. Поставщик обязуется поставлять Товар в комплекте с относящейся к нему документацией.

2.4. Датой поставки Товара является дата, зафиксированная в соответствующей накладной (ТН. ТТН).

2.5. Доставка Товара на склад Покупателя осуществляется силами и/или за счет Поставщика Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке с момента передачи Товара представителю Покупателя на складе Покупателя.

2.6.Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и/или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента поставки Товара представителю Покупателя на складе Покупателя, что подтверждается подписанием соответствующей накладной представителем Перевозчика.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1.Приемка Товара по качеству, комплектности, по внешнему виду и товаросопроводительным документам удостоверяющим качество и комплектность Товара осуществляется при поставке Товара на склад Поставщика. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов удостоверяет факт приемки Товара по качеству и комплектности.

3.2.Если в процессе приемки Товара было обнаружено несоответствие качества и/или комплектности поставленного Товара документам, представленным Поставщиком, Покупатель обязан не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты начала приемки Товара направить Поставщику Акт об установленном расхождении по качеству и комплектности по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата № 132 от 25 декабря 1998 г. (далее - Акт ТОРГ-2). Факт несоответствия должен быть также отмечен в товарной (товарно-транспортной) накладной.




4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость настоящего договора составляет __________________________ рублей в т. ч. НДС.

4.2.Оплата по счетам, выставляемым Поставщиком Покупателю, на основании Заказа Покупателя может быть произведена в следующем порядке: безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре или соответствующем письменном Распоряжении Поставщика в течение _____ дней с момента получения оригиналов счетов-фактур и иными, не запрещенными законодательством РФ, способами.

4.3.Транспортные услуги, в случае организации доставки Товара Поставщиком, подлежат оплате Покупателем в полном объеме в сроки, установленные п. 4.3. настоящего договора.

4.4.Поставщик не имеет право в одностороннем порядке изменить цену на Товар, не уведомив об этом Покупателя в письменной форме. Одобрение со стороны Покупателя производится в форме составления и подписания дополнительного соглашения.

4.5.Покупатель считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с даты зачисления всей суммы денежных средств, подлежащих уплате, на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре или соответствующем письменном Распоряжении Поставщика.

4.6.Поставщик по своему усмотрению может предоставлять Покупателю скидки на Товар. Точный перечень таких скидок, их размер и порядок предоставления регулируются дополнительными соглашениями Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении взятых на себя обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных настоящим Договором и/или приложениями к нему. Поставщик вправе предъявить требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,01 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафной неустойки в размере 0,01% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

5.4. Все пени и штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором и/или приложениями к нему, применяются после направления Стороне, не исполняющей или ненадлежащим образом исполняющей свои обязательства, претензии (требования) в письменном виде. В случае, если письменная претензия о выплате штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором фактически не предъявлялась и отсутствует решение Суда об их взыскании, то сумма штрафных санкций составляет 0 (ноль) рублей за каждый день просрочки исполнения и/или 0 (ноль) рублей за каждый случай нарушения, то есть начислению и оплате не подлежат.

5.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору (кроме случаев расторжения настоящего Договора).

5.6. При не выполнении Поставщиком условий настоящего договора Покупатель вправе подать сведения о включении Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.

5.7. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Поставщика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) дней после даты получения Поставщиком данного уведомления.

С даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Поставщик обязан прекратить поставку Товара.

При этом подлежат возмещению только расходы Поставщика в связи с поставкой Товара которая оформлена в Заказе в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора.

6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть при заключении и исполнении условий настоящего Договора.

6.2. Стороны договорились отнести к обстоятельствам непреодолимой силы следующие: война или военные действия, стихийные и иные бедствия (эпидемии и т.п.), происходящие в районах, официально признанных таковыми соответствующими государственными органами и территориально затрагивающих взаимоотношения Сторон по настоящему Договору, забастовки, блокады транспортных путей, остановка работы завода(-ов) изготовителя(-ей), действия Правительства РФ или органов исполнительной власти субъектов РФ. запрещающие (прекращающие или приостанавливающие) или существенно ограничивающие деятельность, включающую в себя предмет настоящего Договора и иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6.3. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 2 (двух) месяцев. Стороны проводят переговоры по вопросу продолжения либо прекращения действия настоящего Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года включительно.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.Для разрешения споров и разногласий по настоящему Договору Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок.

8.2.Сторона, получившая претензию, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии, обязана либо выполнить требования, либо предоставить мотивированный письменный отзыв другой Стороне. Уклонение стороны от выполнения требований и/или предоставления отзыва на претензию, является основанием для обращения в суд.

8.3.При невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в любое время.

11.2.В случае расторжения Договора, Стороны обязаны в 10-дневный срок произвести окончательные расчеты. При этом весь полученный по настоящему Договору Товар подлежит оплате Покупателем, а уплаченные денежные средства, не покрытые поставками, подлежат возврату Покупателю.

11.3.Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.

11.4.Поставщик обязуется предоставлять Покупателю Акты сверки взаимных расчетов по состоянию на 30 июня и 31декабря каждого года в период действия настоящего Договора. Акт сверки взаимных расчетов предоставляется не позднее месячного срока от определенных в этом пункте дат, он должен быть оформлен письменно, подписан уполномоченным лицом и скреплен печатью. В случае не предоставления Поставщиком Актов сверки взаимных расчетов, а равно возражений по ним в определенный срок считать, что Поставщик бесспорно согласен с
односторонними расчетами (данными бухучета) Покупателя.

11.5.В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и т.п.), Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 3 (Трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

11.6.Настоящий Договор, приложения, дополнительные соглашения к нему и иные документы, относящиеся к настоящему Договору, выполненные с использованием средств факсимильной связи и электронной почты, имеют юридическую силу и обязательны для исполнения обеими Сторонами, что не освобождает Стороны от обязанности предоставления друг другу оригиналов документов на бумажном носителе в течение 30 (Тридцати) дней.

11.7.Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ ПОСТАВЩИК

ГУП «Оренбургремдорстрой» 460021 г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 1/1 р/счет 40602810100230000037 в филиале «Газпромбанк» (ОАО) г. Оренбург к/счет 30101810800000000854 БИК 045354854 ИНН 5610080648 КПП 561350001 тел. 70-21-25, 70-24-13 Генеральный директор ____________________Вдовин М.И.