Техническое задание Проект договора поставки электронно-вычислительного оборудования и оргтехники II. Образцы форм и документов, необходимых для подачи заявки. Форма №1 «Коммерческое предложение»
Скачать 0.78 Mb.
|
ответственность сторон Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара, за каждый день просрочки. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара, не предоставления относящихся к Товару документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора. В случае нарушения сроков выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных п.8.5 настоящего Договора Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 1 (Одного) процента от стоимости Товара за каждый день просрочки выполнения обязательств. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре. В случае расторжения настоящего Договора Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его расторжения возвращает Покупателю полученную, в соответствии с п. 9.3 настоящего договора, сумму аванса.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, включая дополнительные и гарантийные обязательства. Все обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю должны быть исполнены не позднее «____» _________ 201__ г. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств. В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие. Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.
Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: Приложение № 1: Спецификация; Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (образец).
Приложение № 1 к Договору №___________ от «____»______________года СПЕЦИФИКАЦИЯ
Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ _______________________) руб. _______ коп., включая НДС по ставке __% – __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. СРОКИ ПОСТАВКИ Весь перечень Товара, указанный в настоящей спецификации, должен быть поставлен в соответствии с условиями настоящего договора, в срок не позднее 01 июля 2014 года.
Приложение № 2 к Договору №___________ от «____»______________года АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА №___ от «___»_________20___ г. по договору №_____ от «___»______________20__ г. _________________________ именуемая в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ОАО "Северная энергетическая компания", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем: Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):___________________________(описание Товара). Стоимость поставленного Товара составляет: _______________________________________(сумма за поставленный Товар) Товар находится в рабочем состоянии и отвечает требованиям Договора. К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара: _____________________________________________(перечислить документы) Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Покупателю
II. Образцы форм и документов, необходимых для подачи заявки. Форма №1 «Коммерческое предложение» начало формы (ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА) Управляющему директору ОАО «Северная энергетическая компания» А.С. Урюпину Коммерческое предложение-заявка на участие в открытом запросе цен в электронной форме № _______________ Дата______________ Участник: ____________________________________________________________ Место нахождения участника: __________________________________________ Почтовый адрес участника: ____________________________________________ Контактное лицо: ФИО, контактный телефон/факс, электронная почта Уважаемые господа! 1. Изучив Извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме № _______________ на право заключения договора поставки электронно-вычислительного оборудования и оргтехники, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты (далее – Запрос цен) и Закупочную документацию о проведении запроса цен в электронной форме, размещенные на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru; http:/utp.sberbank-ast.ru), а также на официальном сайте ОАО «Северная энергетическая компания» (http://www.sevenco.ru), получение которых настоящим удостоверяется, и, принимая установленные в них требования и условия Запроса цен в электронной форме, включая все условия, заключаемого по результатам Запроса цен в электронной форме договора поставки электронно-вычислительной оборудования и оргтехники, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о своём согласии участвовать в данном Запросе цен в электронной форме в соответствии с упомянутыми документами и нашей Заявкой на участие в Запросе цен в электронной форме, и предлагаем заключить Договор поставки электронно-вычислительного оборудования и оргтехники на следующих условиях:
3. Настоящим мы подаем нашу Заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме. 4. Настоящее коммерческое предложение-заявка имеет правовой статус оферты и действует до завершения процедуры размещения заказа путем проведения открытого запроса цен в электронной форме. 5. Настоящим гарантируем, что сделанные в нашей Заявке заявления и предоставленные в приложенных заполненных Формах сведения о нашей организации являются полными, точными и верными во всех деталях, и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников открытого запроса цен в электронной форме условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения. 6. Настоящим подтверждаем, что в отношении ________________ (указать наименование организации-участника) не проводится процедура ликвидации, не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты окончания приёма Заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме какие-либо процедуры банкротства, на имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ), его деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов. 7. Мы ознакомлены с тем, что в случае, если документы и наши предложения, содержащиеся в нашей заявке, не соответствуют требованиям, изложенным в Извещении о проведении открытого запроса цен в электронной форме и закупочной документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме, это является основанием для принятия решения об отказе в допуске нас к участию в открытом запросе цен в электронной форме. 8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берём на себя обязательства подписать Договор поставки электронно-вычислительного оборудования и оргтехники с ОАО «Северная энергетическая компания» в соответствии с требованиями открытого запроса цен в электронной форме № ___________________ и условиями нашего предложения. 9. Подтверждаем, что в случае если наше предложение будет признано лучшим после предложения Победителя открытого запроса цен в электронной форме, а Победитель открытого запроса цен в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения Договора поставки электронно-вычислительного оборудования и оргтехники с ОАО «Северная энергетическая компания», мы обязуемся подписать данный Договор поставки электронно-вычислительного оборудования и оргтехники в соответствии с требованиями открытого запроса цен в электронной форме № ________________ и условиями нашего предложения. 10. Настоящее коммерческое предложение-заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения, в соответствии с описью: 10.1. Прочие документы, на _________ листах. Датировано____ числом __________ месяца __________20__ г. _________________________ __________________________________ [Подпись] Печать [Должность] Имеющий все полномочия подписать Заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме от имени и по поручению ____________________________________________ (указать полное наименование и юридический адрес участника открытого запроса цен в электронной форме). конец формы Форма №2 «Опись документов, представляемых для участия в открытом запросе цен в электронной форме» начало формы (ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА) ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, входящих в состав Заявки (указать наименование Участника) на участие в открытом запросе цен в электронной форме № _________________ Настоящим ___________________________________________________________________, (полное наименование Участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы) зарегистрированное по адресу ___________________________________________________, (юридический адрес Участника запроса цен) представляет для участия в открытом запросе цен в электронной форме № ______________ на право заключения договора поставки электронно-вычислительного оборудования и оргтехники нижеперечисленные документы:
Подпись Участника _______________/_______________(ФИО, должность) м.п. Дата «____» ____________________ 20__ г. конец формы Форма №3 «Анкета участника открытого запроса цен в электронной форме» начало формы (ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА) АНКЕТА участника открытого запроса цен в электронной форме Страница __, состоит из__ страниц.
Правильность всех указанных сведений заверяю. Подпись Участника _______________/_______________(ФИО, должность) м.п. Дата «____» ____________________ 20___ г. конец формы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
